二零二四年度生态环保木工工程承包合同模板3篇.docxVIP

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

RESUME

RESUME

二零二四年度生态环保木工工程承包合同模板

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1.承包方基本信息

1.2.业主方基本信息

2.工程概况

2.1.工程名称

2.2.工程地点

2.3.工程规模

2.4.工程内容

3.工程工期

3.1.工期约定

3.2.延期处理

4.工程质量要求

4.1.质量标准

4.2.质量检测

4.3.质量整改

5.工程造价及支付方式

5.1.工程造价

5.2.工程支付方式

5.3.预付款

5.4.进度款

5.5.结算款

5.6.保修金

6.安全生产责任

6.1.安全生产要求

6.2.安全生产责任

6.3.安全事故处理

7.争议解决

7.1.争议解决方式

7.2.争议解决程序

7.3.争议解决地点

8.合同解除

8.1.合同解除条件

8.2.合同解除程序

8.3.合同解除后的处理

9.合同终止

9.1.合同终止条件

9.2.合同终止程序

9.3.合同终止后的处理

10.违约责任

10.1.违约责任承担

10.2.违约金计算

10.3.违约金支付

11.不可抗力

11.1.不可抗力定义

11.2.不可抗力处理

12.合同生效

12.1.合同生效条件

12.2.合同生效日期

13.合同附件

13.1.附件一：工程量清单

13.2.附件二：合同补充协议

14.其他约定事项

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1.承包方基本信息

1.1.1.承包方名称：

1.1.2.承包方地址：

1.1.3.联系人姓名：

1.1.4.联系人电话：

1.1.5.法人代表：

1.1.6.法人代表身份证号码：

1.2.业主方基本信息

1.2.1.业主方名称：

1.2.2.业主方地址：

1.2.3.联系人姓名：

1.2.4.联系人电话：

1.2.5.法人代表：

1.2.6.法人代表身份证号码：

2.工程概况

2.1.工程名称：二零二四年度生态环保木工工程

2.2.工程地点：市区街道

2.3.工程规模：平方米

2.4.工程内容：包括但不限于木结构制作、安装、装修等

3.工程工期

3.1.工期约定：自合同签订之日起，承包方应在个月内完成全部工程内容

3.2.延期处理：如因承包方原因导致工期延误，每延误一天，承包方应向业主方支付元人民币的违约金；如因业主方原因导致工期延误，工期相应顺延

4.工程质量要求

4.1.质量标准：按照国家相关质量标准执行，确保工程质量达到优良等级

4.2.质量检测：工程过程中，业主方有权对工程质量进行抽查，承包方应积极配合并提供相关资料

4.3.质量整改：如检测不合格，承包方应在接到通知后日内进行整改，直至合格为止

5.工程造价及支付方式

5.1.工程造价：根据工程量清单及合同约定，总造价为人民币万元整

5.2.工程支付方式：分阶段支付，具体支付节点及比例如下：

5.2.1.预付款：合同签订后日内支付总造价的%

5.2.2.进度款：每个阶段工程完成后，支付该阶段工程款总额的%

5.2.3.结算款：工程验收合格后日内支付总造价的%

5.2.4.保修金：合同签订后日内支付总造价的%，保修期满后无质量问题退还

6.安全生产责任

6.1.安全生产要求：承包方应严格按照国家及地方安全生产法规执行，确保施工过程中人员及设备安全

6.2.安全生产责任：承包方对施工现场安全负全部责任，包括但不限于人员伤亡、财产损失等

6.3.安全事故处理：如发生安全事故，承包方应立即采取措施进行抢救，并及时向业主方及相关部门报告，承担相应责任

7.争议解决

7.1.

争议解决方式：双方应友好协商解决，协商不成时，可向合同签订地人民法院提起诉讼

7.2.争议解决程序：双方应按照法定程序进行，包括但不限于证据交换、辩论、判决等

7.3.争议解决地点：合同签订地

8.合同解除

8.1.合同解除条件

8.1.1.业主方有权解除合同的情形：

8.1.1.1.承包方未按合同约定完成工程；

8.1.1.2.承包方违反安全生产规定，造成安全事故；

8.1.1.3.承包方严重违约，经协商无法达成一致；

8.1.2.承包方有权解除合同的情形：

8.1.2.1.业主方未按合同约定支付工程款；

8.1.2.2.业主方违反合同约定，严重影响承包方正常施工；

8.1.3.合同解除的程序：任何一方提出解除合同，应提前天书面通知对方，并说明解除理由。

8.2.合同解除程