新版价税分离施工合同7篇.docx

新版价税分离施工合同7篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

第二条承包范围及方式

1.承包范围：本工程的全部施工内容。

2.承包方式：乙方包工包料，包质量，包安全，包进度。

第三条合同价款及支付方式

1.合同价款：本合同为价税分离合同，合同总造价为人民币_________元（大写：_________元整），该造价已包括工程所需材料费、人工费、机械费、管理费、保险费、利润及税金等全部费用。具体费用以双方签字确认的预算表为准。

2.支付方式：合同签订后，甲方支付乙方合同总造价的_________%作为预付款。工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。具体支付时间和金额以双方签字确认的付款计划表为准。

第四条工程期限及进度要求

1.工程期限：本工程计划开工日期为_________年_________月_________日，计划竣工日期为_________年_________月_________日，合同工期为_________天。具体开工日期以甲方书面通知为准。

2.进度要求：乙方应根据工程实际情况制定详细的施工进度计划，并报甲方审批。甲方应根据施工进度计划进行监督和检查，确保工程按时完成。如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

第五条工程质量及保修期

1.工程质量：乙方应确保施工质量符合《建设工程质量管理条例》等相关法规的要求。在施工过程中，甲方有权对施工质量进行监督和检查，如发现问题，乙方应及时进行整改。

2.保修期：本工程保修期为_________年，自竣工验收合格之日起计算。在保修期内，如因乙方施工原因造成的问题，乙方应负责免费维修。

第六条违约责任及赔偿标准

1.甲方违约责任：如甲方未能按时支付合同价款或违反合同约定，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。具体违约责任及赔偿标准可依据《中华人民共和国合同法》及相关司法解释执行。

2.乙方违约责任：如乙方未能按时完成施工任务或施工质量不符合合同约定，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。具体违约责任及赔偿标准可依据《中华人民共和国合同法》及相关司法解释执行。

第七条合同变更及解除

1.合同变更：如因不可抗力或意外事件导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同或变更合同条款。具体变更内容及生效时间以双方签字确认的变更协议为准。

2.合同解除：如一方违约导致合同无法继续履行，另一方有权要求解除合同。在解除合同的情况下，违约方应承担相应的违约责任及赔偿标准。具体解除程序及生效时间以双方签字确认的解除协议为准。

第八条争议解决及法律适用

1.争议解决：如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作，确保诉讼程序的顺利进行。

2.法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。在履行合同过程中，如遇到不可抗力或意外事件导致合同无法继续履行的情况，双方应依据《中华人民共和国合同法》及相关司法解释进行协商处理。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作，确保诉讼程序的顺利进行。同时，双方应提供必要的信息和协助，以便法院能够公正、合理地审理案件并作出判决。判决生效之后，双方应认真履行判决结果所确定的义务和责任。如有违反判决结果的行为发生，违约方应承担相应的法律责任和后果。

篇2

合同编号：[合同编号]

发包方（甲方）：[发包方公司名称]

承包方（乙方）：[承包方公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程承包方式：[工程承包方式]

4.工程范围和内容：[工程范围和内容]

第二条合同文件

1.本合同文本；

2.工程施工图纸及说明；

3.双方协商一致的补充协议。

第三条合同工期

1.乙方应在[开工日期]前开工，并在[竣工日