劳务施工合同简单版8篇.docx

劳务施工合同简单版8篇

篇1

甲方（发包方）：___________

乙方（承包方）：___________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方进行劳务施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：___________

2.工程地点：___________

3.工程内容：___________

4.工程造价：经甲、乙双方商定，本次劳务施工的总费用为人民币___________元。

二、施工期限

1.本次劳务施工计划开工日期为_______年_____月_____日，计划完工日期为_______年_____月_____日，总共施工_____天。具体开工日期以甲方书面通知为准。

2.如因不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时向甲方报告，甲方将根据具体情况进行调整。

三、付款方式

1.甲方将本次劳务施工的总费用人民币___________元支付至乙方指定账户。具体支付时间如下：

a)合同签订后，甲方支付乙方总费用的_____%作为预付款，即人民币__________元。

b)中期款：工程完成_____%时，甲方支付乙方总费用的_____%，即人民币__________元。

c)尾款：工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余款项，即人民币__________元。

2.乙方在收款时，应提供合法有效的税务发票。

3.如因乙方原因导致工期延误或施工质量问题，甲方有权拒绝支付相关款项，并要求乙方承担相应的违约责任。

四、施工要求及质量保证

1.乙方应严格按照甲方提供的施工图纸和要求进行施工，确保施工质量符合相关标准。

2.在施工过程中，乙方应做好安全防范措施，确保施工现场的安全。如因乙方原因导致施工现场发生安全事故，乙方应承担相应的法律责任。

3.乙方应按时向甲方提交施工进度报告，确保甲方及时了解施工进展情况。

4.乙方应积极配合甲方进行工程竣工验收，确保工程质量达到甲方要求。

五、违约责任

1.如因乙方原因导致工期延误或施工质量问题，乙方应承担相应的违约责任。具体违约责任如下：

a)工期延误：每延误一天，乙方应支付甲方违约金人民币_____元。

b)施工质量问题：如经甲方验收发现施工质量问题，乙方应负责进行整改，并承担由此产生的全部费用。

2.如因甲方原因导致工期延误或付款问题，甲方应承担相应的违约责任。具体违约责任如下：

a)工期延误：每延误一天，甲方应支付乙方违约金人民币_____元。

b)付款问题：如甲方未按时支付款项，每逾期一天，甲方应支付乙方违约金人民币_____元。

六、争议解决方式

1.如甲、乙双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在诉讼过程中，双方应遵守相关法律法规和诉讼程序规定，确保诉讼活动的顺利进行。

3.诉讼过程中产生的诉讼费用、保全费用等由败诉方承担。如双方都有责任，应由双方分担相关费用。

4.在诉讼过程中，双方应注意保护证据材料，确保证据的真实性和完整性。如有需要，双方可申请法院进行证据保全或调查取证。

5.判决生效前，双方应遵守法院判决结果。判决生效后，败诉方应履行法院判决义务。如有违反判决义务的行为发生，胜诉方可向人民法院申请强制执行。

6.争议解决期间不影响其他部分的履行和不违反法律法规的情况下双方可继续履行本合同的其他部分。若必须终止合同则双方协商确定退回已支付的费用等善后事宜。

七、合同生效与终止

1.本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。合同生效后具有法律效应，双方应严格遵守合同条款和法律法规的规定。如有违反合同约定的行为发生，违约方应承担相应的法律责任。

2.合同终止事由：在发生下列情形之一时合同可以终止：一是双方协商同意；二是因不可抗力导致合同无法继续履行；三是违约方严重违反合同约定且拒不改正时另一方可以解除本合同并要求违约方承担相应的法律责任；四是其他符合法律法规规定的情形。合同终止时应按照合同终止事由的不同由双方协商确定退回已支付的费用等善后事宜并签订书面协议确认终止事实及善后处理方案后方可终止本合同。

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实守信的基础上，就甲方_________工程