二零二四年度城市供水管道建设工程合同.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

二零二四年度城市供水管道建设工程合同

本合同目录一览

第一条合同主体及定义

1.1发包方

1.2承包方

1.3工程内容及定义

第二条合同金额与支付方式

2.1合同金额

2.2支付方式及进度

第三条工程进度与工期

3.1工程进度计划

3.2工期延误及违约责任

第四条工程质量与标准

4.1工程质量要求

4.2质量检验与验收

第五条材料与设备供应

5.1材料与设备供应责任

5.2材料与设备质量标准

第六条安全生产与环保

6.1安全生产要求

6.2环保标准与措施

第七条合同变更与解除

7.1合同变更条件

7.2合同解除条件

第八条违约责任与赔偿

8.1违约行为及责任

8.2赔偿金额计算及支付

第九条争议解决方式

9.1争议解决方式

9.2仲裁或诉讼地点及法院

第十条合同的生效、终止与解除

10.1合同生效条件

10.2合同终止条件

10.3合同解除条件

第十一条必威体育官网网址条款

11.1必威体育官网网址信息范围

11.2必威体育官网网址期限及违约责任

第十二条不可抗力

12.1不可抗力事件

12.2不可抗力事件的应对及责任

第十三条税费承担

13.1税费种类及承担方

13.2税费支付方式及时间

第十四条其他条款

14.1合同的解释与适用法律

14.2合同的签订与备案

14.3合同的修订与补充

14.4合同的解除与终止

14.5双方约定的其他事项

第一部分：合同如下：

第一条合同主体及定义

1.1发包方

1.2承包方

1.3工程内容及定义

第二条合同金额与支付方式

2.1合同金额

2.2支付方式及进度

甲方应按照乙方提交的进度款申请，按照工程进度的实际情况，分期支付合同金额。具体支付方式及进度如下：

（1）合同签订后七个工作日内，支付合同金额的30%；

（2）工程进度达到25%时，支付合同金额的20%；

（3）工程进度达到50%时，支付合同金额的20%；

（4）工程进度达到75%时，支付合同金额的10%；

（5）工程验收合格后，支付合同金额的5%。

第三条工程进度与工期

3.1工程进度计划

乙方应按照合同约定的工期，制定详细的工程进度计划，并提交甲方备案。

3.2工期延误及违约责任

（1）如乙方原因导致工程进度延误，应按照合同约定向甲方支付违约金，违约金为合同金额的0.5%乘以延误天数；

（2）如甲方原因导致工程进度延误，应按照合同约定向乙方支付窝工费，窝工费为乙方人员、设备实际发生费用的50%。

第四条工程质量与标准

4.1工程质量要求

（1）水质标准：符合《生活饮用水卫生标准》；

（2）管道安装：符合《城市供水管道施工及验收规范》；

（3）工程安全：符合《建筑工程施工安全规范》。

4.2质量检验与验收

（1）工程过程中，乙方应定期进行自检、互检和专检，确保工程质量；

（2）工程竣工后，乙方应提交完整的工程资料，包括设计文件、施工记录、检验报告等；

（3）甲方应组织相关部门进行验收，验收合格后支付合同金额的5%。

第五条材料与设备供应

5.1材料与设备供应责任

乙方负责工程所需材料与设备的采购、运输、保管等工作，并保证材料与设备质量。

5.2材料与设备质量标准

乙方应按照设计文件和合同约定，采购符合国家及行业标准的材料与设备，并提供产品质量证明文件。

第六条安全生产与环保

6.1安全生产要求

乙方应严格按照国家及行业安全生产规定，加强施工现场安全管理，确保工程顺利进行。

6.2环保标准与措施

乙方应遵守国家及地方环保法规，采取有效措施，减少施工过程中对环境的影响。

第八条违约责任与赔偿

8.1违约行为及责任

（1）如乙方未按照合同约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同金额的0.5%乘以延误天数；

（2）如乙方提供的材料与设备不符合质量标准，应承担重新采购、更换及修复等费用；

（3）如甲方未按照约定支付进度款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款金额的0.5%乘以延误天数。

8.2赔偿金额计算及支付

赔偿金额的计算及支付，按照双方约定的赔偿标准执行。赔偿金额从乙方应得的工程款中扣除，不足部分由乙方补足。

第九条争议解决方式

9.1争议解决方式

双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

9.2仲裁或诉讼地点及法院

合同签订地人民法院具有管辖权，双方同意接受其管辖。

第十条合同的生效、终止与解除

10.1合同生效条件

本合同自双