2025年养猪场工程施工合同6篇.docx

2025年养猪场工程施工合同6篇

篇1

合同编号：[具体编号]

甲方（发包方）：[甲方全称]

地址：[甲方地址]

电话：[甲方联系电话]

乙方（承包方）：[乙方全称]

地址：[乙方地址]

电话：[乙方联系电话]

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的基础上，就甲方委托乙方承建养猪场工程事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：养猪场建设工程。

2.工程地点：[具体地点]。

3.工程内容：包括猪舍、饲料储藏室、隔离区、消毒区等养猪相关设施的建筑与安装。

4.工程规模：[具体规模]。

二、工程期限

工程开工日期：XXXX年XX月XX日。

工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。

三、工程造价及支付方式

1.工程总造价：[具体金额]。工程款支付方式按工程进度进行支付。具体支付细节另行签订补充协议。

2.甲方应按合同约定支付工程款，如因甲方原因导致工程停工或延期付款，工期相应顺延，并承担由此造成的乙方损失。

四、工程质量与验收

1.乙方必须严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。

2.工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后的合理时间内组织验收，并在验收合格后在验收文件上签字确认。

3.如工程存在质量问题，乙方应负责无偿修复，直至验收合格。

五、工程安全及文明施工

1.乙方应严格遵守施工现场的安全生产规定，采取必要的安全防护措施，确保施工过程中的安全。

2.乙方应负责施工现场的文明施工，保持现场整洁有序。施工期间产生的废弃物应按照相关规定处理。

3.如因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担全部责任。

六、违约责任及解决纠纷方式

1.甲乙双方应严格遵守合同约定，如一方违约，应承担违约责任并赔偿对方损失。

2.若发生纠纷，甲乙双方应首先协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他条款

甲、乙双方根据具体情况对工程进度、材料供应等事项可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同未尽事宜，按照国家相关法律法规执行。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：[甲方公章]

法定代表人（签字）：[甲方法人手写签名]

乙方（盖章）：[乙方公章]

法定代表人（签字）：[乙方法人手写签名]

签约日期：XXXX年XX月XX日签约地点：[具体地点]

---结束---

篇2

合同编号：[具体编号]

甲方（发包方）：[甲方全称]

地址：[甲方地址]

法定代表人：[甲方法人姓名]

联系电话：[甲方法人电话]

乙方（承包方）：[乙方全称]

地址：[乙方地址]

法定代表人：[乙方法人姓名]

联系电话：[乙方法人电话]

鉴于甲方需要建设养猪场工程，经公开招标（或经双方协商），甲方决定将该项目交由乙方承建。为明确双方权利和义务，特订立本合同，以兹信守。

一、工程概况

1.工程名称：养猪场建设工程。

2.工程地点：[具体地点]。

3.工程内容：包括猪舍建设、饲料存储区、消毒区、职工宿舍等（详见附件一：工程内容清单）。

4.工程规模：按照附件二：工程设计方案进行施工。

二、工程期限

1.本工程自XXXX年XX月XX日开工，至XXXX年XX月XX日竣工，总工期为XX天。如遇下列情况，工期相应顺延：

（1）甲方未能及时提供施工场地；

（2）甲方未能及时支付工程进度款；

（3）遇到不可预见因素导致停工。

三、工程造价及支付方式

1.本工程总造价为人民币[大写金额]（￥[小写金额]元）。此造价包含材料费、人工费、税费等一切费用。具体明细见附件三：工程预算表。

篇3

【合同编号：XXX-ZCY】

合同协议书：养猪场工程施工合同（以XXX年为准）

=========================================

甲方（发包方）：______________________养猪场有限公司

乙方（承包方）：______________________建筑工程有限公司

签订日期：XXXX年XX月XX日

一、工程概况

------

项目名称：养猪场建设工程