电力施工合同通用版8篇.docx

电力施工合同通用版8篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的基础上，就电力施工事项达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程范围：_________

4.工程内容：_________

二、合同工期

1.开工日期：_________

2.竣工日期：_________

3.合同工期：_________

三、合同价款

1.工程合同价款为人民币（大写）：_________元（￥_________元）。具体细节详见附件《工程量清单及报价表》。

2.支付方式：银行转账。具体账户信息如下：

*户名：_________

*账号：_________

*开户行：_________

四、质量及技术要求

1.乙方应确保施工质量符合《电力工程施工及质量验收规范》等相关标准。

2.材料和设备要求：乙方应使用符合甲方要求的优质材料，并提供相关证明材料。

3.隐蔽工程验收：乙方应在隐蔽工程覆盖前进行验收，验收不合格的，乙方应按要求进行整改。

五、双方职责及义务

1.甲方职责及义务：

*负责办理相关手续，确保施工顺利进行。

*负责提供施工所需的水、电等基础设施。

*负责对施工质量进行监督。

2.乙方职责及义务：

*负责按照合同约定进行电力施工。

*负责确保施工质量和进度。

*负责对施工区域进行必要的保护。

六、违约责任

1.甲方违约责任：甲方未按时支付合同价款或未提供必要的基础设施，导致乙方无法按时开工或无法完成施工任务，甲方应承担相应的违约责任。

2.乙方违约责任：乙方在施工过程中未按照合同约定或未达到甲方要求的质量标准，乙方应承担相应的违约责任。

七、争议解决方式

1.协商调解：双方发生争议时，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。

2.仲裁：双方协商不成时，可向有管辖权的仲裁机构申请仲裁。仲裁裁决具有法律效力，双方应遵守仲裁裁决结果。

3.诉讼：如仲裁未能解决双方争议，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼判决结果以法院生效判决为准。

八、合同生效及终止条款

1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行合同约定，确保施工任务顺利完成。

2.合同终止：在合同执行过程中，如遇不可抗力或双方协商一致的情形，可提前终止合同。合同终止后，双方应友好协商处理相关事宜，确保双方权益得到保障。

九、其他条款

1.安全施工：乙方应确保施工过程中严格遵守安全施工规定，采取必要的安全措施，防止事故发生。如因乙方原因导致安全事故发生，乙方应承担全部责任。

2.环境保护：乙方应确保施工过程中遵守环境保护法规，采取有效措施减少施工对周围环境的影响。如因乙方原因导致环境污染事件发生，乙方应承担相应责任。

3.必威体育官网网址条款：双方应对涉及商业机密的信息必威体育官网网址，未经对方书面同意，不得向第三方泄露相关信息。必威体育官网网址期限为工程竣工验收合格后5年内。

4.合同修改与补充：本合同未尽事宜或需修改补充的条款，双方应协商一致并签订书面协议。协议内容与本合同具有同等法律效力。

5.争议解决管辖地：本合同的争议解决管辖地为甲方所在地人民法院。如双方协商不成或仲裁结果无法达成一致意见时，任何一方可向管辖地人民法院提起诉讼。仲裁或诉讼期间，双方应停止施工并妥善保护已完工程及材料设备不受损失。仲裁或诉讼结果生效前，双方不得擅自变更或解除本合同及附属协议。如有违反，违约方应承担相应的法律责任和损失赔偿责任。

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条合同工期

1.本合同工期为：_________年_________月_________日开工，至_________年_________月__