政府机关更换电表合同范本9篇.docxVIP

政府机关更换电表合同范本9篇

篇1

甲方（政府机关）：_________

乙方（电力施工单位）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方更换电表事宜达成如下协议：

一、合同标的

1.甲方需要更换的电表数量为：_________个。

2.乙方负责为甲方更换电表，并提供相关的电力施工服务。

二、合同价格及支付方式

1.更换电表的总价格为：_________元（大写：_________元整）。该价格包括材料费、人工费、管理费等相关费用。

2.甲方需在合同签订后，向乙方支付合同总金额的30%作为预付款，即：_________元（大写：_________元整）。剩余款项在乙方完成全部更换电表工作并经甲方验收合格后，一次性支付。

3.乙方需提供正规的发票作为收款凭证。

三、合同工期及进度

1.乙方需在合同签订后，尽快安排施工人员进场施工，确保在约定的工期内完成全部更换电表工作。

2.甲方将根据实际情况，对乙方的施工进度进行监督。如乙方未能按时完成施工任务，甲方有权扣除乙方的部分款项。

3.乙方在施工中，如遇到特殊情况需调整工期或进度，应及时与甲方沟通，协商解决方案。

四、合同质量保证及售后维修服务

1.乙方需确保更换后的电表质量符合相关标准，并在验收合格后，提供一年的质保期。在质保期内，如电表出现质量问题，乙方需负责免费维修或更换。

2.甲方在质保期满后，有权要求乙方提供有偿的电力施工服务。具体费用及内容可另行协商。

3.乙方在接到甲方的维修请求后，应在24小时内给予响应，并尽快安排维修人员进场维修。如因特殊原因无法及时维修，乙方应及时向甲方说明情况，并协商解决方案。

五、合同违约责任及赔偿标准

1.甲乙双方在合同签订后，应认真履行各自的义务。如一方违约，违约方需向另一方支付违约金。违约金的数额为合同总金额的10%。如违约金不足以弥补对方的损失，违约方还需承担相应的赔偿责任。

2.乙方在施工过程中，如因自身原因造成甲方财产损失的，乙方应负责赔偿。具体赔偿金额可另行协商。

3.甲方在付款过程中，如因自身原因未能按时付款，甲方需向乙方支付利息。利息的计算方式为：自应付款之日起至实际付款之日止，按中国人民银行同期贷款利率计算。

六、合同争议解决方式及管辖法院

1.甲乙双方在履行合同过程中，如发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.本合同的管辖法院为：_________人民法院。如甲方提起诉讼，甲方需向该法院提交相关证据材料；如乙方提起诉讼，乙方需向该法院提交相关证据材料。

3.在争议解决期间，除涉及争议的部分外，其他合同条款仍需继续履行。

七、合同生效条件及备案情况

1.本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.本合同自生效之日起自动备案。如需办理备案手续，由甲乙双方共同负责办理。

甲方（政府机关）：_________（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：_________

日期：_________年_________月_________日

乙方（电力施工单位）：_________（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：_________

日期：_________年_________月_________日

篇2

甲方（政府机关）：_________

乙方（电力施工单位）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方更换电表事宜达成如下协议：

一、合同标的

1.1本合同标的为甲方更换电表的项目，具体包括电表的采购、安装、调试及售后维修等服务。

二、合同价格及支付方式

2.1本合同总价为人民币_________元整（￥_________），具体价格根据电表的型号、规格及安装数量等因素确定。

2.2甲方应在合同签订后30个工作日内向乙方支付合同总价的50%作为预付款，即人民币_________元整（￥_________）。

2.3乙方应在收到预付款后60个工作日内完成电表的采购、安装、调试及售后维修等服务，并将剩余50%的合同总价款项，即人民币_________元整（￥_______