住宅小区不锈钢栏杆施工承包协议范本.docx

住宅小区不锈钢栏杆施工承包协议范本

本合同目录一览

第一条合同主体及定义

1.1承包商定义

1.2业主定义

1.3小区定义

第二条工程内容

2.1工程概述

2.2施工范围

2.3施工标准

第三条合同价格

3.1工程总价

3.2价格调整

3.3支付方式

第四条施工时间

4.1施工期限

4.2施工进度

4.3延期条款

第五条质量保证

5.1工程质量

5.2质量验收

5.3保修条款

第六条施工安全

6.1施工安全措施

6.2安全事故处理

6.3环境保护

第七条变更与解除

7.1合同变更

7.2合同解除

第八条违约责任

8.1承包商违约

8.2业主违约

第九条争议解决

9.1争议解决方式

9.2诉讼管辖

第十条必威体育官网网址条款

10.1必威体育官网网址内容

10.2必威体育官网网址期限

第十一条合同的生效、变更和终止

11.1合同生效条件

11.2合同变更条件

11.3合同终止条件

第十二条其他条款

12.1不可抗力

12.2法律适用

12.3附件

第十三条双方签字

第十四条合同附件

14.1工程设计图纸

14.2施工方案

14.3材料合格证

14.4其他相关文件

第一部分：合同如下：

第一条合同主体及定义

1.1承包商定义

1.2业主定义

1.3小区定义

第二条工程内容

2.1工程概述

本工程是指在小区内进行的不锈钢栏杆施工，包括但不限于设计、采购、安装、调试及售后服务等。

2.2施工范围

施工范围包括小区内的所有住宅楼、配套设施、公共区域等场所的不锈钢栏杆安装工程。

2.3施工标准

施工应严格按照甲方提供的设计图纸、施工方案以及国家和行业的相关标准进行，确保工程质量。

第三条合同价格

3.1工程总价

工程总价为本合同约定的工程范围内所有工作内容的完整报价，包括但不限于材料费、人工费、运输费、安装费、调试费及售后服务等。

3.2价格调整

合同签订后，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格。

3.3支付方式

甲方按照双方约定的付款节点和比例，向承包人支付合同款项。具体支付方式由双方在合同附件中约定。

第四条施工时间

4.1施工期限

承包人应按照合同约定的工期完成施工。如因承包人原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。

4.2施工进度

承包人应按照甲方要求，及时向甲方报告施工进度，确保工程按计划进行。

4.3延期条款

如遇不可抗力等因素导致工程延期，双方可协商延长合同工期。具体延期条款由双方在合同附件中约定。

第五条质量保证

5.1工程质量

承包人应对施工的工程质量负责，确保工程符合设计要求和行业标准。

5.2质量验收

工程完成后，甲方有权组织验收。如验收不合格，承包人应按照甲方的要求进行整改，直至验收合格。

5.3保修条款

工程验收合格后，承包人应提供一定期限的质保服务。具体保修条款由双方在合同附件中约定。

第六条施工安全

6.1施工安全措施

承包人应制定并落实施工安全措施，确保施工过程中的安全。

6.2安全事故处理

如施工过程中发生安全事故，承包人应立即报告甲方，并按照相关法律法规和甲方要求进行处理。

6.3环境保护

承包人应遵守国家环境保护法律法规，做好施工过程中的环境保护工作。

第八条违约责任

8.1承包商违约

承包商未能按照合同约定完成工程，或者工程质量不符合约定标准的，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲方损失等。

8.2业主违约

业主未能按照合同约定支付合同款项，或者提供施工条件的，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿承包商损失等。

第九条争议解决

9.1争议解决方式

双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

9.2诉讼管辖

诉讼案件应在合同签订地人民法院提起，双方应接受该法院的管辖。

第十条必威体育官网网址条款

10.1必威体育官网网址内容

双方在合同履行过程中获知的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以必威体育官网网址。

10.2必威体育官网网址期限

必威体育官网网址期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。

第十一条合同的生效、变更和终止

11.1合同生效条件

本合同自双方签字盖章之日起生效。

11.2合同变更条件

合同的变更需经双方协商一致，并以书面形式作出。

11.3合同终止条件

合同终止的条件按照合同约定或者法律法规的规定执行。

第十二条其他条款

12.1不可抗力

因不可抗力导致合同无法履行或者造成损失的，双方均不承担责任。

12.2法律适用

本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

12.3附件

本合同的附件包括工程设计图纸、施工方案、材料合格证等相关文件，附件与合同具有同等