重庆市市政道路人行道合同5篇.docx

重庆市市政道路人行道合同5篇

篇1

甲方（建设单位）：重庆市人民政府

乙方（施工单位）：重庆建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实守信的基础上，就重庆市市政道路人行道工程的建设达成以下协议：

一、工程概况

2.工程地点：重庆市主城区

3.工程内容：人行道建设，包括砖铺路面、路缘石安装、排水系统建设等

4.工程规模：项目总长约10公里，宽约3米

二、技术标准与要求

1.人行道应采用环保型材料，如透水砖、水泥砖等，确保路面平整、美观、耐用。

2.路缘石应采用天然石材或混凝土制品，安装牢固、美观。

3.排水系统应确保雨水能够顺畅排出，防止积水。

4.其他技术标准应按照相关规范执行。

三、工期与进度

1.工程开工日期：2025年6月1日

2.工程竣工日期：2025年6月1日

3.乙方应每月向甲方提交工程进度报告，确保工程按时完成。

四、质量与验收

1.乙方应建立健全的质量管理体系，确保工程质量符合标准。

2.工程完工后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应组织相关部门进行验收。

3.验收过程中，如发现问题，乙方应及时整改。

4.验收通过后，双方应签订验收报告。

五、合同价款与支付方式

1.合同总价款：人民币壹仟万元整（￥10,000,000）

2.支付方式：银行转账

3.甲方应在签订合同后支付合同总价的30%作为预付款，即人民币叁佰万元整（￥3,000,000）。剩余款项在验收通过后支付。

六、违约责任与赔偿

1.乙方如未能按时完成工程，应承担相应的违约责任。甲方有权要求乙方支付违约金或赔偿因此造成的损失。

2.甲方如未能按时支付款项，应承担相应的违约责任。乙方有权要求甲方支付违约金或赔偿因此造成的损失。

3.其他违约责任应按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规执行。

七、争议解决与管辖法院

1.甲乙双方在履行合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.本合同适用中华人民共和国法律。任何争议均适用中华人民共和国的法律和法规。

3.其他争议解决方式应按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规执行。

八、合同生效与变更

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.合同生效后，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除本合同。如需变更或解除，应经过双方友好协商并签订书面协议。

篇2

合同编号：[合同编号]

一、合同双方

甲方（建设单位）：[建设单位名称]

乙方（施工单位）：[施工单位名称]

二、工程概况

1.工程名称：重庆市[工程名称]人行道工程

2.工程地点：重庆市[具体地点]

3.工程规模：本工程包括人行道基础、路面铺装、绿化带、照明设施等，具体以施工图纸为准。

三、工期要求

1.开工日期：XXXX年XX月XX日

2.竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.工期延误：如因下列原因造成工期延误，乙方不承担责任：

（1）人力不可抗拒的自然灾害；

（2）甲方原因导致的停工、窝工；

（3）设计或施工图纸的变更。

四、质量标准

1.本工程质量应达到重庆市市政工程质量检验评定标准的优良等级。

2.乙方应建立健全质量管理体系，确保工程质量。

3.甲方有权对工程质量进行监督，提出整改意见。

五、价格及支付方式

1.本工程采用固定单价合同，具体单价详见附件《工程量清单》。

2.支付方式：银行转账。甲方在乙方完成每个阶段的工程后，按照实际完成的工程量支付款项。乙方需提供相应的发票和结算单。

六、违约责任

1.甲方如未按时支付款项，需向乙方支付违约金，违约金按每日万分之五计算。

2.乙方如未按时完成工程，需向甲方支付违约金，违约金按每日万分之五计算。

3.双方如因质量问题产生纠纷，经鉴定确认为乙方责任的，乙方需承担相应的赔偿责任。

七、争议解决

1.双方如因合同执行过程中产生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向甲方所在地法院提起诉讼。

2.诉讼期间，双方应继续履行合同中未涉及争议部分的条款。

八、合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.合同生效后，双方应严格遵守，任何一方不得擅自变更