二零二四年度35KV变电站接地系统施工合同.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

二零二四年度35KV变电站接地系统施工合同

本合同目录一览

第一条合同主体及定义

1.1发包方

1.2承包方

1.3接地系统

1.435KV变电站

第二条合同范围及内容

2.1施工工程概况

2.2施工工程地点

2.3施工工程内容

第三条合同价格及支付

3.1合同总价

3.2支付方式

3.3支付进度

第四条施工期限及进度

4.1施工开始日期

4.2施工结束日期

4.3施工进度计划

第五条施工质量标准

5.1接地系统施工质量要求

5.2验收标准

5.3保修期限

第六条合同的履行与维护

6.1承包方的义务

6.2发包方的义务

6.3合同的变更与解除

第七条违约责任

7.1承包方的违约行为

7.2发包方的违约行为

7.3违约责任的处理

第八条争议解决

8.1争议的解决方式

8.2仲裁地点及机构

8.3诉讼地点及法院

第九条合同的生效、终止与解除

9.1合同的生效条件

9.2合同的终止条件

9.3合同的解除条件

第十条必威体育官网网址条款

10.1必威体育官网网址信息的定义

10.2必威体育官网网址义务及期限

10.3违约责任

第十一条不可抗力

11.1不可抗力的定义

11.2不可抗力的处理

11.3不可抗力后果的承担

第十二条法律适用及争议解决

12.1合同适用的法律

12.2争议解决方式

第十三条其他条款

13.1合同的转让

13.2合同的补充

13.3附件

第十四条合同的签署

14.1合同签署日期

14.2合同签署地点

14.3合同签署主体

第一部分：合同如下：

第一条合同主体及定义

1.1发包方：指合同中指明的具有独立法人资格的35KV变电站的所有者或授权代表。

1.2承包方：指合同中指明的具有独立法人资格的接地系统施工单位。

1.3

接地系统：指为保证变电站电气设备安全运行，按照相关规范设计、施工的接地装置。

1.435KV变电站：指合同中指明的施工接地系统的电力变电站设施。

第二条合同范围及内容

2.1施工工程概况：包括但不限于接地体的施工、接地线的铺设、接地网的连接等。

2.2施工工程地点：位于合同中指明的35KV变电站施工现场。

2.3施工工程内容：根据设计图纸和规范要求，完成接地系统的施工及其相关的附属工作。

第三条合同价格及支付

3.1合同总价：合同中所确定的接地系统施工总费用，包括施工费、材料费、税费等。

3.2支付方式：合同总价分为几个阶段支付，具体支付方式在支付条款中详细说明。

3.3支付进度：根据工程进度分阶段支付，每阶段完成后进行验收，验收合格后支付相应款项。

第四条施工期限及进度

4.1施工开始日期：合同中规定的接地系统施工起始日期。

4.2施工结束日期：合同中规定的接地系统施工结束日期。

4.3施工进度计划：承包方应按照合同约定的时间节点提交施工进度计划，并按照计划执行。

第五条施工质量标准

5.1接地系统施工质量要求：接地系统施工应符合国家及行业相关标准和规范。

5.2验收标准：接地系统施工完成后，应按照相关规范进行验收，验收不合格的工程不予验收。

5.3保修期限：接地系统施工完成后，承包方应提供一定期限的质保服务，质保期限在合同中约定。

第六条合同的履行与维护

6.1承包方的义务：按照合同约定完成接地系统的施工，并保证施工质量。

6.2发包方的义务：提供施工所需的现场条件，并按照合同约定支付合同价款。

6.3合同的变更与解除：合同履行过程中，如需变更或解除合同，应双方协商一致，并签订书面变更或解除协议。

第八条争议解决

8.1争议的解决方式：双方在履行合同过程中发生的任何争议，应通过友好协商解决。协商不成的，任一方可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。

8.2仲裁地点及机构：如双方同意仲裁解决争议，仲裁地点为市，仲裁机构为仲裁委员会。

8.3诉讼地点及法院：如双方不同意仲裁，任何一方可向合同约定的法院提起诉讼，诉讼地点为市，法院为人民法院。

第九条合同的生效、终止与解除

9.1合同的生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效，同时应提交相关政府部门备案。

9.2合同的终止条件：合同履行完毕，工程验收合格，双方结清款项后自动终止。

9.3合同的解除条件：除双方协商一致外，一方违约导致合同无法履行，另一方有权解除合同。

第十条必威体育官网网址条款

10.1必威体育官网网址信息的定义：合同履行过程中双方交换的涉及商业秘密、技术秘密、运营数据等信息。

10.2必威体育官网网址义务