公路工程合同专用条款10篇.docx

公路工程合同专用条款10篇

篇1

一、合同概况

1.工程名称：XXX公路建设工程

2.工程地点：XXX地区

3.工程内容：包括路基、路面、桥梁、隧道等建设内容

4.工程期限：自合同签订之日起，至工程竣工验收合格之日止

5.合同价格：人民币XX元整

二、合同双方的权利和义务

1.甲方（发包方）的权利和义务

（1）甲方应确保建设工程的合法性，提供必要的建设文件和资料；

（2）甲方应按时支付工程进度款，确保工程的顺利进行；

（3）甲方应协助乙方解决施工过程中的问题和困难，确保工程顺利完成。

2.乙方（承包方）的权利和义务

（1）乙方应确保施工工程的质感和安全，按照设计要求和技术标准进行施工；

（2）乙方应按时向甲方提交施工计划和进度报告，确保工程按时完成；

（3）乙方应接受甲方的监督和管理，确保施工符合法律法规和合同约定。

三、工程价款及支付方式

1.工程价款：人民币XX元整，包括路基、路面、桥梁、隧道等建设内容的施工费用。具体费用根据工程量清单和单价进行计算。

2.支付方式：甲方应按照合同约定，按时向乙方支付工程进度款。具体支付时间和金额根据施工进度和合同约定进行确定。

四、施工及验收

1.施工组织设计：乙方应根据设计要求和技术标准，制定详细的施工组织设计，并提交甲方审查批准。

2.施工进度：乙方应按时向甲方提交施工进度计划，确保工程按时完成。如遇特殊情况，应及时向甲方说明原因，并采取相应的补救措施。

3.竣工验收：工程完工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请。甲方应在收到申请后，组织相关人员进行竣工验收。验收合格后，双方应签订竣工验收合格证书。

五、质量保证及保修

1.质量保证：乙方应确保施工工程的质量符合设计要求和技术标准。如因乙方原因造成工程质量不符合要求，乙方应负责无偿返修或重做。

2.保修期：工程竣工验收合格后，乙方应提供一定年限的保修期。在保修期内，如因乙方原因造成工程损坏或质量问题，乙方应负责无偿维修或重做。保修期结束后，双方应签订保修期结束证书。

六、违约责任及赔偿

1.甲方违约责任：如甲方未按时支付工程进度款或违反合同约定，应承担相应的违约责任，并赔偿因此给乙方造成的实际损失。

2.乙方违约责任：如乙方未按照设计要求和技术标准施工或违反合同约定，应承担相应的违约责任，并赔偿因此给甲方造成的实际损失。

七、争议解决

1.合同履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。具体解决方式根据合同约定和实际情况进行确定。

2.仲裁或诉讼应在合同签订地或工程所在地进行。具体地点根据合同约定和实际情况进行确定。

3.在仲裁或诉讼过程中，双方应继续履行合同中的其他义务。具体义务根据合同约定和实际情况进行确定。

八、其他约定事项

1.必威体育官网网址条款：双方应对合同中涉及的商业秘密和技术秘密必威体育官网网址，不得向第三方泄露。具体必威体育官网网址内容和范围根据合同约定和实际情况进行确定。

2.不可抗力条款：如因不可抗力因素导致合同无法按时履行或无法履行，双方可协商解除合同或延期履行合同。具体处理方式根据合同约定和实际情况进行确定。

篇2

发包人（全称）：[公司名称]

承包人（全称）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，经发包人、承包人双方协商一致，签订本合同。

一、词语涵义

第一条词语涵义

1.通用条款：根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，结合本工程的具体情况，由发包人、承包人双方协商一致的条款。

2.专用条款：发包人、承包人双方在本合同中所作的特别约定条款。

3.公路工程：本工程包括[工程内容]等部分。

4.发包人：指对工程建设进行投资建设的单位，即建设单位。

5.承包人：指与发包人签订工程合同，按照合同约定进行工程建设的单位。

6.工程质量：指竣工的公路工程应当符合设计文件及合同约定的质量标准。

7.工程进度：指竣工的公路工程应当符合合同约定及设计文件要求的工期。

8.工程价款：指发包人应当支付给承包人的工程建设费用。

9.违约责任：指合同一方未能按照合同约定履行其义务，需承担相应的法律责任。

10.争议解决：指合同双方发生争议时，应按照合同约定及法律法规规定的方式解决。

二、双方一般权利和义务

第二条发包人职责

1.负责办理有关建设手续，为承包人提供必要的建设条件。