煤矿井巷工程施工承包合同范本2025年.docxVIP

煤矿井巷工程施工承包合同范本2025年通用

合同编号：__________

煤矿井巷工程施工承包合同

地址：

联系人：

联系电话：

地址：

联系人：

联系电话：

鉴于：

1.业主为煤矿井巷工程的业主，拥有该工程的全部权益；

2.承包商具备相应的施工资质和能力，愿意承担该工程的施工任务；

3.双方本着平等互利的原则，同意签订本合同，明确双方的权利和义务。

第一条工程概况

1.1工程名称：__________煤矿井巷工程

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：包括但不限于井巷开拓、支护、通风、排水、照明、通信等设施的施工。

第二条合同价格

2.1本合同的合同价格为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

2.2合同价格包括但不限于工程设计、施工、材料设备采购、安装、调试、培训、验收等费用。

2.3合同价格调整为：__________

第三条合同工期

3.1合同约定的工期为__________天。

（1）因业主原因导致工程停工、复工的；

（2）因不可抗力因素导致工程无法正常进行的；

（3）合同中约定的其他工期顺延情况。

第四条质量标准

4.1工程质量应符合国家、行业标准和本合同约定的质量要求。

4.2工程验收不合格的，承包商应按照业主的要求进行整改，直至达到合同约定的质量标准。

第五条付款方式及进度

5.1本合同的付款方式为：__________

5.2付款进度按照工程进度、验收情况等节点进行。

5.3业主应在付款节点前支付合同价款的__________%，剩余款项在工程验收合格后支付。

第六条违约责任

6.1承包商未按照合同约定完成工程，应承担违约责任，向业主支付违约金，违约金为合同价款的__________%。

6.2业主未按照合同约定支付价款，应承担违约责任，向承包商支付违约金，违约金为应付款项的__________%。

6.3双方的其他违约行为按照合同约定承担相应的违约责任。

第七条争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第八条其他约定

8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。

8.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（业主）：__________

乙方（承包商）：__________

签订日期：__________

一、附件列表：

1.承包商资质证明文件

2.工程设计图纸及技术规范

3.工程量清单

4.材料设备采购清单

5.施工组织设计

6.工程验收标准及方法

7.付款凭证及进度报告

8.变更订单及签证

9.双方签订的其他相关协议和文件

二、违约行为及认定：

1.承包商未按照合同约定完成工程，或工程验收不合格。

2.业主未按照合同约定支付价款。

3.双方未履行合同约定的其他义务。

4.违约行为的认定依据合同条款和国家相关法律法规。

三、法律名词及解释：

1.甲方（业主）：指合同中约定的煤矿井巷工程的权益方。

2.乙方（承包商）：指合同中约定的承担煤矿井巷工程施工任务的方。

3.合同价款：指双方约定的承包商完成工程所需支付的金额。

4.违约金：指违约方应向守约方支付的赔偿金。

5.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：

解决办法：按照合同约定的工期顺延条款处理，必要时双方可协商调整工期。

2.工程质量问题：

解决办法：承包商应立即整改，直至达到合同约定的质量标准。

3.付款争议：

解决办法：按照合同约定的付款条款处理，必要时双方可协商解决。

4.合同变更：

解决办法：双方签订变更订单及签证，明确变更内容和相关责任。

五、所有应用场景：

1.煤矿井巷工程的建设。

2.承包商的施工任务委托。

3.工程设计、材料设备采购、施工、验收等环节的管理。

4.双方的权利和义务明确。

5.工程进度、质量、付款等合同条款的执行。