二零二四年度停工补偿与工程合同变更协议3篇.docxVIP

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

RESUME

RESUME

二零二四年度停工补偿与工程合同变更协议

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1合同双方

1.2定义

1.3补偿标准

1.4工程变更范围

2.停工原因及通知

2.1停工原因

2.2停工通知

2.3停工期限

3.停工期间的补偿计算

3.1补偿方式

3.2补偿金额计算

3.3补偿支付

4.工程变更程序

4.1变更申请

4.2变更审批

4.3变更实施

5.工程变更对合同的影响

5.1变更对工期的影响

5.2变更对成本的影响

5.3变更对质量的影响

6.争议解决

6.1争议解决方式

6.2争议解决程序

6.3争议解决期限

7.合同解除与终止

7.1合同解除条件

7.2合同终止条件

7.3合同解除或终止的程序

8.违约责任

8.1违约行为

8.2违约责任承担

8.3违约责任免除

9.不可抗力

9.1不可抗力事件

9.2不可抗力影响

9.3不可抗力处理

10.必威体育官网网址条款

10.1必威体育官网网址内容

10.2必威体育官网网址义务

10.3违反必威体育官网网址义务的责任

11.合同生效与解除

11.1合同生效条件

11.2合同解除条件

11.3合同解除程序

12.合同的修改与补充

12.1修改程序

12.2补充内容

12.3修改或补充的效力

13.合同附件

13.1附件清单

13.2附件内容

13.3附件效力

14.其他

14.1法律适用

14.2适用语言

14.3合同份数

14.4合同签署日期

14.5合同签署地点

第一部分：合同如下：

第一条定义与解释

1.1合同双方

1.2定义

（1）“停工”指因甲方原因导致乙方施工活动暂停；

（2）“工程变更”指在施工过程中，因设计、技术、材料等原因对原合同工程内容、规模、质量要求、工期等进行调整；

（3）“补偿”指甲方按照本合同约定向乙方支付的因停工或工程变更而产生的费用。

1.3补偿标准

（1）停工期间，甲方应按每日（停工补偿金额）向乙方支付停工补偿金；

（2）工程变更导致工程量增加或工期延长时，甲方应按照实际增加的工程量和延长的时间，按照合同约定的单价或总价支付工程款。

第二条停工原因及通知

2.1停工原因

（1）甲方提供的施工图纸、技术资料不齐全或不准确；

（2）甲方提供的材料、设备不符合合同要求；

（3）甲方未按合同约定提供施工场地或施工条件；

（4）因不可抗力原因导致施工无法进行。

2.2停工通知

甲方应在停工原因发生之日起（停工通知期限）内向乙方发出停工通知，说明停工原因和预计停工时间。

2.3停工期限

停工期限自甲方发出停工通知之日起计算，如因甲方原因导致停工时间超过（停工期限）天，甲方应按照本合同第一条第1.3款的规定向乙方支付停工补偿金。

第三条停工期间的补偿计算

3.1补偿方式

停工补偿金以人民币（货币单位）计算，支付方式为（支付方式）。

3.2补偿金额计算

停工补偿金额=每日停工补偿金×停工天数。

3.3补偿支付

甲方应在停工结束后（支付期限）内，向乙方支付全部停工补偿金。

第四条工程变更程序

4.1变更申请

乙方应在工程变更前（变更申请期限）向甲方提出变更申请，说明变更原因、变更内容、变更后的工程量、工期、质量要求等。

4.2变更审批

甲方应在收到乙方变更申请后（审批期限）内，对变更申请进行审批。

4.3变更实施

经甲方批准的工程变更，乙方应按照变更后的要求进行施工。

第五条工程变更对合同的影响

5.1变更对工期的影响

工程变更导致工期延长时，甲方应相应延长合同工期。

5.2变更对成本的影响

工程变更导致工程量增加或成本增加时，甲方应按照合同约定的单价或总价支付工程款。

5.3变更对质量的影响

工程变更不影响工程质量标准，乙方应按照合同约定保证工程质量。

第六条争议解决

6.1争议解决方式

双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议，协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

6.2争议解决程序

争议解决程序按照《中华人民共和国民事诉讼法》及相关法律法规执行。

6.3争议解决期限

双方应在争议发生后（争议解决期限）内解决争议，否则视为放弃争议解决权。

第七条合同解除与终止

7.1合同解除条件

（1）一方当事人违约，另一方当事人书面通知违约方解除合同；

（2）发生不可抗力事件，导致合同无法履行；

（3）经双方协商一致，决定解除合同。

7.2合同终止条件

合同履行完毕，无争议，自动终止。

7.3合同解除或终止的程序

（1）一方当事人提出解除或终止合同，