增加工程分包的补充协议书7篇.docxVIP

增加工程分包的补充协议书7篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

鉴于：

1.甲方与乙方已签订了《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），约定由乙方承包位于_________的_________工程（以下简称“本工程”）。

2.甲方现决定增加本工程的分包范围，具体内容详见附件一《增加工程分包清单》。

3.乙方同意接受甲方增加的分包范围，并承诺按照原合同的约定履行义务。

现经双方友好协商，达成如下补充协议：

一、增加工程分包范围

1.根据附件一《增加工程分包清单》，甲方将本工程中的部分分项工程增加分包给乙方。具体分包范围包括但不限于以下部分：

（1）_________；

（2）_________；

（3）_________；

2.乙方应严格按照原合同的约定，履行新增分包范围的施工任务。

二、合同条款变更

1.原合同中的相关条款如下：

（1）_________；

（2）_________；

（3）_________；

2.变更后，原合同中与新增分包范围相关的条款如下：

（1）_________；

（2）_________；

（3）_________；

3.双方同意，原合同中的其他条款保持不变，仍具有法律效力。

三、工期及进度要求

1.乙方应确保新增分包范围的施工工期符合甲方要求，具体工期要求详见附件二《工期及进度要求》。

2.乙方应定期向甲方提交施工进度报告，确保施工进度符合计划要求。如遇特殊情况，应及时向甲方通报，共同协商解决。

四、质量与验收标准

1.乙方应确保新增分包范围的施工质量符合原合同约定的标准。具体验收标准详见附件三《质量与验收标准》。

2.甲方有权对施工质量进行监督与检查，并提出整改意见。乙方应积极配合整改，确保施工质量符合要求。

五、付款与结算方式

1.甲方将根据新增分包范围的施工完成情况，按照原合同的付款节点进行支付。具体付款节点及金额详见附件四《付款与结算方式》。

2.乙方应在每个付款节点前向甲方提交付款申请，并提供相应的施工完成证明。甲方将在收到申请后尽快完成审核并支付相应款项。

六、违约责任及赔偿标准

1.双方同意，如一方违反本补充协议的约定，应承担相应的违约责任。具体违约责任的承担方式如下：

（1）_________；

（2）_________；

（3）_________；

2.因违约造成对方损失的，违约方应赔偿因此造成的损失。具体赔偿标准如下：

（1）_________；

（2）_________；

（3）_________；

3.双方同意，本补充协议中的违约责任及赔偿标准与原合同中的相关条款具有同等法律效力。

七、争议解决方式及管辖法院

1.双方同意，如在本补充协议的履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。具体管辖法院为_________人民法院。在争议解决期间，双方应继续履行本补充协议中的其他条款。

2.双方同意，本补充协议中的争议解决方式及管辖法院与原合同中的相关条款具有同等法律效力。

八、其他约定事项

1.双方同意，本补充协议中的其他约定事项与原合同中的相关条款具有同等法律效力。如有不一致之处，以本补充协议为准。本补充协议未涉及的事项，仍按原合同约定执行。本补充协议自双方签字或盖章之日起生效。本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。未尽事宜可另行签订补充协议进行约定。

篇2

甲方（建设单位）：XXXX有限公司

乙方（施工单位）：XXXX有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就增加工程分包事宜，达成如下补充协议书。

一、工程概况

本补充协议书所涉及工程为XXXX项目，位于XXXX，主要内容包括XXXX。

二、分包内容

乙方将本项目的部分工程分包给甲方，具体分包内容如下：

1.工程名称：XXXX项目

2.分包范围：XXXX项目中的部分工程，具体以甲方提供的分包范围图纸为准。

3.工程内容：包括但不限于土建、装饰、安装等工程。

三、双方权利与义务

1.甲方权利与义务：

（1）甲方应按照本协议书的约定，及时支付乙方分包工程的款项。

（2）甲方应提供必要的支持和协助，确保乙方顺利完成