施工合同备案后另行签订合同7篇.docxVIP

施工合同备案后另行签订合同7篇

篇1

合同编号：2025-001

甲方（发包方）：XX建设有限公司

乙方（承包方）：XX施工集团有限公司

鉴于，甲乙双方已经签订了施工合同，并进行了备案，现因实际需要，双方另行签订本合同，以明确双方的权利和义务。

一、工程概况

1.工程名称：XX工程

2.工程地点：XX市XX区XX街

3.工程内容：XX施工总承包

4.工程规模：建筑面积约XX平方米

二、合同价款及支付方式

1.合同价款：人民币XX元整（￥XX,000,000）

2.支付方式：银行转账

3.支付节点：按工程进度分期支付

三、工期及进度

1.工期：自合同签订之日起XX个月完成竣工验收

2.进度计划：按甲方提供的施工进度计划执行

3.进度款支付：按实际完成工程量支付进度款

四、质量保证及验收

1.质量标准：按照《建设工程施工质量验收规范》执行

2.验收程序：按合同约定及施工规范进行验收

3.质保期：自竣工验收之日起，质保期为XX年

五、安全施工及文明施工

1.安全生产：遵守《建设工程安全生产管理条例》

2.文明施工：按照《建设工程施工现场管理规定》执行

3.处罚措施：对违反安全生产和文明施工的行为进行处罚

六、合同变更及解除

1.合同变更：经双方协商一致，可以变更合同内容

2.合同解除：经双方协商一致，可以解除合同关系

3.违约责任：按照合同约定及法律法规规定承担违约责任

七、争议解决及法律适用

1.争议解决方式：协商、调解、仲裁或诉讼

2.法律适用：适用中华人民共和国相关法律法规

3.管辖法院：由有管辖权的人民法院管辖

八、其他约定事项

1.必威体育官网网址义务：双方应对合同内容及施工过程中涉及的商业秘密必威体育官网网址，不得向第三方泄露。如因一方泄露商业秘密造成对方损失的，应承担相应的赔偿责任。

2.不可抗力：如因不可抗力因素导致合同无法履行的，双方应友好协商解决。不可抗力因素包括但不限于自然灾害、政府政策调整等。

3.合同生效时间：本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

篇2

甲方（发包方）：__________

乙方（承包方）：__________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就施工合同备案后另行签订合同事宜，达成如下协议：

一、协议背景

鉴于甲乙双方已签订了施工合同，并已进行了备案，现因实际情况需要，双方协商同意另行签订一份施工合同。本协议旨在明确双方权利义务，确保施工合同的顺利履行，保障甲乙双方的合法权益。

二、协议内容

1.工程概况

本次工程位于__________，具体内容包括__________。乙方需按照甲方的要求进行施工，确保工程质量符合相关标准。

2.合同价款及支付方式

本次工程的合同价款为人民币__________元。支付方式如下：__________。乙方需确保所提供的服务符合合同要求，并提供相应的发票和凭证。

3.工期及进度

本次工程的工期为__________天。乙方需按照甲方的进度要求，合理安排施工计划，确保按时完成施工任务。甲方有权对乙方的施工进度进行监督，并提出合理的调整意见。

4.工程质量及验收

乙方需确保施工工程质量符合相关标准，并提供相应的质量保证。甲方有权对施工质量进行验收，并提出整改意见。对于验收不合格的部分，乙方需按照甲方的要求进行整改。

5.违约责任

若甲乙双方任何一方违反本合同的约定，需承担相应的违约责任。具体违约责任的承担方式如下：__________。

6.其他约定

双方协商同意的其他约定如下：__________。

三、协议生效及终止

本协议自甲乙双方签字或盖章之日起生效。若甲乙双方协商同意终止本协议，需提前__________天书面通知对方，并确保已完成的施工任务符合合同要求。对于未完成的部分，双方需协商确定处理方式。

四、争议解决

若甲乙双方在本协议的履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守相关法律法规的规定，确保诉讼活动的顺利进行。

五、合同备案及档案管理

甲乙双方需将本协议的副本提交给相关主管部门进行备案。同时，双方需建立健全的档案管理制，确保施工过程中的重要文件