通用大型工程合同样式9篇.docx

通用大型工程合同样式9篇

篇1

合同编号：[合同编号]

工程名称：[工程名称]

发包方（甲方）：[发包方公司名称]

承包方（乙方）：[承包方公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程承包方式：[工程承包方式]

4.工程范围和内容：[工程范围和内容]

第二条合同文件

1.甲方提供的设计图纸、技术要求、技术资料等；

2.乙方提供的施工方案、材料设备供应计划、进度计划等；

3.双方协商确定的其他合同文件。

第三条双方职责

1.甲方职责：

（1）负责办理工程的报建、开工报告、规划验收等手续；

（2）负责提供施工所需的水源、电源等基础设施；

（3）负责协调各施工单位的施工关系；

（4）负责工程的竣工验收。

2.乙方职责：

（1）负责工程的方案设计、施工图设计、预算编制等前期工作；

（2）负责工程的施工、安装、调试等工作；

（3）负责提供施工所需的材料、设备，并确保其质量符合设计要求；

（4）负责工程的竣工验收，并确保工程质量符合标准要求。

第四条合同的生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并完成结算后终止。

2.合同生效后，双方应认真履行合同条款，确保工程的顺利进行。合同终止后，双方应办理工程结算手续，并妥善解决其他未尽事宜。

第五条违约责任

1.甲方或乙方违反合同时，应承担违约责任。违约金按合同总金额的10%计算。若违约金不足以弥补对方的损失，违约方还应承担相应的赔偿责任。

2.因甲方或乙方原因导致工程延期或质量不符合要求时，违约方应承担相应的违约责任。具体违约责任根据延期或质量问题严重程度协商确定。

第六条争议解决

1.合同执行过程中如发生争议，双方应首先尝试友好协商解决。协商不成的，可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.诉讼期间，双方应停止履行合同。判决生效后，双方应按照法院判决履行义务。如因判决导致合同无法继续履行，双方应协商确定后续事宜。

第七条其他条款

1.本合同未尽事宜，双方可协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同的所有修改和补充应以书面形式进行，并经双方签字确认。

3.本合同一式四份，甲乙双方各执两份。具有同等法律效力。

4.本合同自双方签字盖章之日起生效。至工程竣工验收合格并完成结算后终止。

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条工程期限

1.本工程合同工期为：_________天。自_________年_________月_________日开工，至_________年_________月_________日竣工验收。

2.如有下列情况，工期可以顺延：因人力不可抗拒的因素而延误工期；因甲方提出变更计划或变更施工图而影响工期；因乙方提出变更设计而影响工期。如因以上原因影响工期，乙方必须凭有关部门的签证单或证明文件，在竣工前向甲方提出顺延工期的要求，甲方在收到报告后，在竣工前核实并签证。乙方凭签证单在竣工后顺延工期。否则，将视为乙方自动放弃权利。

第三条工程价款及支付方式

1.本工程总造价为人民币_________元。大写：_________。其中：材料费_________元；人工费_________元；其他费用_________元。本工程材料由甲方负责采购供给乙方，乙方应积极配合甲方搞好材料运输和保管工作。甲方供应的材料应按时、按质、按量供给乙方，并提前通知乙方做好材料进场和保管工作。如材料不能按时、按质、按量供给乙方，由此引起的责任由甲方承担。材料供应的规格、型号等要满足乙方施工需要，否则由此引起责任由甲方承担。本工程的人工费用由乙方负责支付，具体包括：施工人员工资、加班工资、福利费等。其他费用包括：机械费、水电费等。这些费