慧可居建设工程施工合同8篇.docx

慧可居建设工程施工合同8篇

篇1

合同编号：[具体编号]

甲方（发包方）：[甲方公司名称]

地址：[甲方公司地址]

法定代表人：[甲方法人姓名]

乙方（承包方）：[乙方公司名称]

地址：[乙方公司地址]

法定代表人：[乙方法人姓名]

鉴于甲方需要对慧可居项目建设工程进行施工，并决定由乙方承担该工程的施工任务，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，本着公平、公正、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同条款，以资共同遵守：

一、工程概况

1.工程名称：慧可居项目建设工程。

2.工程地点：[具体地点]。

3.工程内容：包括但不限于土建、水电安装、装饰等工程。

4.工程规模：[具体规模描述]。

二、合同工期

1.工程开工日期：XXXX年XX月XX日。

2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。工期延误时，乙方须书面提交原因及解决方案给甲方审批。

三、合同价款与支付方式

1.合同总价款（大写）：[合同金额汉字大写]。其中工程款（人民币）：￥[合同金额数字小写]。该款项包括乙方完成本合同所有工程内容的费用。除本合同约定外，甲方无需支付任何其他费用给乙方。具体支付方式和时间如下：

（详细说明支付方式及时间）。

2.乙方在收到款项后应提供合法有效的发票。

3.甲方有权根据施工进度对合同价款进行调整。

4.如因设计变更等原因导致工程量增减的，双方应另行签订补充协议确定合同价款调整事宜。

篇2

合同编号：[具体编号]

甲方（发包方）：[甲方公司名称]

地址：[甲方公司地址]

法定代表人：[甲方法人姓名]

乙方（承包方）：[乙方公司名称]

地址：[乙方公司地址]

法定代表人：[乙方法人姓名]

鉴于甲方需要乙方进行建设工程施工，双方本着平等、自愿、公平的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：慧可居建设工程。

2.工程地点：[具体地点]。

3.工程内容：包括但不限于土建、安装、装饰等工程。

4.工程规模：[具体规模描述]。

二、合同工期与进度

1.开工日期：XXXX年XX月XX日（具体日期）。

2.竣工日期：XXXX年XX月XX日（具体日期）。

3.进度款支付：按照工程进度分阶段支付。

4.延期与违约：如遇不可抗力因素导致工期延误，需双方协商解决；非不可抗力因素导致的延误需按合同承担违约责任。

三、质量与验收

1.工程质量标准：符合国家相关建设标准。

2.材料与设备：乙方应按照设计要求使用合格的材料和设备。

3.验收标准与程序：按照国家和地方相关规定进行验收。

4.质量保证：工程保修期为竣工验收后XX年。

四、合同价款与支付

1.合同总价：[大写金额]人民币，￥[合同金额数字]。

2.支付方式：分期支付，包括预付款、进度款和尾款。

3.税务处理：税金按国家相关规定由甲乙双方各自承担。

五、设计变更与调整

1.设计变更：如确需设计变更，需经甲方同意并书面确认。

2.费用调整：因设计变更导致的费用调整需经双方协商一致。

六、安全施工与文明施工

1.安全保障：乙方应制定安全措施，确保施工安全。

2.文明施工：施工现场应整洁有序，避免影响周边环境。

3.事故处理：发生安全事故时，乙方应及时报告并承担相应责任。

七、违约责任与解决方式

1.违约责任：如一方违反合同约定，应承担违约责任。

2.解决方式：合同纠纷应先协商解决，协商不成的可向合同签订地法院提起诉讼。

八、其他条款

1.合同附件：本合同附件为本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。

2.必威体育官网网址条款：双方应对合同履行过程中涉及的技术和商业信息予以必威体育官网网址。

3.合同效力：本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

---以下是切割线---以下是针对上述合同的法律审查注意事项和专业用语建议修改之处以及相关法律问题解答说明说明书的建议进行修改和优化以达到严谨、专业并具有清晰性和美观性的要求：一、法律审查注意事项和专业用语建议修改之处：二、关于合同格式的改进建议

篇3

合同编号：[具体编号]

甲方（发包方）：[甲方公司名称]

地址：[甲方公司地址]

法定代表人：[甲方法人姓名]

乙方（承包方）：[乙方公司名称]