- 1、本文档共19页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME
甲方:XXX
乙方:XXX
20XX
COUNTRACTCOVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
2025版建设工程施工索赔管理
本合同目录一览
1.索赔管理概述
1.1索赔的定义
1.2索赔的分类
1.3索赔的处理流程
2.索赔的提起
2.1索赔的提起条件
2.2索赔的提起方式
2.3索赔的提起时限
3.索赔的证据收集
3.1证据的种类
3.2证据的收集方法
3.3证据的保管与提交
4.索赔的评估与计算
4.1索赔的评估标准
4.2索赔的计算方法
4.3索赔的争议解决
5.索赔的谈判与调解
5.1谈判的原则与策略
5.2调解的程序与规则
5.3谈判与调解的记录与报告
6.索赔的仲裁与诉讼
6.1仲裁的适用范围
6.2诉讼的适用范围
6.3仲裁与诉讼的程序与规则
7.索赔的处理与支付
7.1索赔的处理原则
7.2索赔的支付方式
7.3索赔的支付时限
8.索赔的记录与归档
8.1索赔的记录要求
8.2索赔的归档程序
8.3索赔的档案管理
9.索赔的管理与监督
9.1索赔的管理体系
9.2索赔的监督机制
9.3索赔的考核与奖惩
10.索赔的案例分析
10.1索赔案例的类型
10.2索赔案例的分析方法
10.3索赔案例的启示与借鉴
11.索赔管理的风险防范
11.1风险识别与评估
11.2风险控制与应对
11.3风险管理与持续改进
12.索赔管理的法律法规
12.1相关法律法规概述
12.2法规在索赔管理中的应用
12.3法规变更对索赔管理的影响
13.索赔管理的国际惯例
13.1国际惯例概述
13.2国际惯例在索赔管理中的应用
13.3国际惯例与我国法律法规的衔接
14.索赔管理的未来发展
14.1索赔管理的发展趋势
14.2索赔管理的技术创新
14.3索赔管理的政策支持
第一部分:合同如下:
1.索赔管理概述
1.1索赔的定义
本合同所称索赔,是指承包人在施工过程中,因发包人违约、不可抗力、合同变更等原因,导致合同约定的工程量、工期、费用等发生变化,要求发包人承担相应责任的行为。
1.2索赔的分类
(1)工期索赔:因发包人原因导致工程延期;
(2)费用索赔:因发包人原因导致工程费用增加;
(3)工程量索赔:因工程量变化导致合同价款变动;
(4)质量索赔:因工程质量不符合合同约定;
(5)其他索赔:因不可抗力、合同变更等原因引起的其他索赔。
1.3索赔的处理流程
索赔处理流程如下:
(1)承包人提出索赔申请;
(2)发包人进行初步审查;
(3)双方协商解决;
(4)协商不成,提交仲裁或诉讼。
2.索赔的提起
2.1索赔的提起条件
(1)存在发包人违约、不可抗力、合同变更等原因;
(2)索赔事件对工程量、工期、费用等造成影响;
(3)承包人已采取合理措施,但无法避免或减少损失。
2.2索赔的提起方式
承包人提起索赔,应以书面形式向发包人提出,并附上相关证据材料。
2.3索赔的提起时限
承包人应在索赔事件发生后28日内提出索赔,逾期未提出索赔的,视为放弃索赔权利。
3.索赔的证据收集
3.1证据的种类
(1)合同文件;
(2)设计变更通知;
(3)施工图纸;
(4)施工日志;
(5)工程照片;
(6)其他相关证据。
3.2证据的收集方法
(1)查阅合同文件;
(2)咨询相关专业人员;
(3)收集施工过程中的相关资料;
(4)保留与索赔事件相关的其他证据。
3.3证据的保管与提交
承包人应妥善保管索赔证据,并在提出索赔时一并提交。
4.索赔的评估与计算
4.1索赔的评估标准
(1)公平合理;
(2)客观公正;
(3)符合合同约定。
4.2索赔的计算方法
索赔计算方法应依据合同约定及实际情况,采用合理方法进行计算。
4.3索赔的争议解决
若双方对索赔评估与计算结果存在争议,可提交仲裁或诉讼解决。
5.索赔的谈判与调解
5.1谈判的原则与策略
(1)诚实信用;
(2)平等互利;
(3)尊重事实。
(1)充分了解对方立场;
(2)掌握谈判主动权;
(3)灵活运用谈判技巧。
5.2谈判的程序与规则
谈判程序如下:
(1)确定谈判时间和地点;
(2)明确谈判议程;
(3)进行谈判;
(4)达成协议。
(1)遵守法律法规;
(2)尊重对方;
(3)保守商业秘密。
5.3谈判与调解的记录与报告
谈判与调解过程应进行记录,并形成书面报告。
6.索赔的仲裁与诉讼
6.1仲裁的适用范围
索赔纠纷可通过仲裁方式解决。
6.2诉讼的适用范围
索赔纠纷可通过诉讼方式解决。
文档评论(0)