经济实用房施工承包合同5篇.docx

经济实用房施工承包合同5篇

篇1

发包方：[公司名称]

承包方：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给承包方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程承包方式：[承包方式]

4.工程范围和内容：[范围和内容]

第二条合同工期

1.本合同工期为XX天，从XXXX年XX月XX日开始施工，XXXX年XX月XX日竣工。

2.承包方在合同工期内必须完成全部工程施工任务。

第三条工程价款与支付方式

1.本工程总造价为人民币XX元。

2.支付方式：[支付方式]

第四条工程质量与验收

1.承包方必须按照施工图纸、技术要求、规范施工，确保工程质量。

2.工程竣工后，发包方组织验收，验收合格后，方可交付使用。

3.验收不合格的，承包方应当返工或者整改，直至验收合格。

第五条违约责任

1.承包方在施工过程中，如因自身原因造成工期延误或质量不合格的，应当承担违约责任。

2.如发包方未按照合同约定支付工程价款或未提供必要的技术支持和材料，导致承包方无法按时完成工程的，发包方应当承担违约责任。

第六条争议解决

1.本合同的解释权归发包方和承包方共同所有。如双方在本合同履行过程中发生争议，应当首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方可以向发包方所在地的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，双方应当继续履行本合同中未涉及争议部分的条款。

第七条合同生效与终止

1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。

2.合同生效后，双方应当履行合同约定的义务。如有违约行为，违约方应当承担相应的法律责任。

3.本合同在以下情况下可以终止：双方协商同意；或者因不可抗力导致合同无法继续履行。合同终止后，双方应当进行结算和清理工作。如有未完成的工作或已支付的费用需要退还，双方应当友好协商解决。

4.承包方在合同终止后XX天内将现场所有机械、设备、材料全部撤离。若承包方不按时撤离现场，发包方有权要求承包方赔偿因此造成的损失。若承包方在合同终止后XX天内未能将现场所有机械、设备、材料全部撤离，发包方有权自行处理并扣除承包方的相关费用。

5.合同终止后，如因承包方的原因导致发包方的损失无法弥补的，承包方应当继续承担赔偿责任。发包方有权要求承包方赔偿因此造成的损失。

6.合同终止后，双方应当友好协商解决相关事宜。协商不成的，任何一方可以向发包方所在地的人民法院提起诉讼。诉讼期间双方应当继续履行本合同中未涉及争议部分的条款。判决结果出来后按照判决结果执行。

7.本合同在双方协商同意的情况下可以解除。合同解除后双方应当进行结算和清理工作并友好协商解决相关事宜。协商不成的任何一方可以向发包方所在地的人民法院提起诉讼。诉讼期间双方应当继续履行本合同中未涉及争议部分的条款。判决结果出来后按照判决结果执行。

8.承包方在合同解除后XX天内将现场所有机械、设备、材料全部撤离。若承包方不按时撤离现场发包方有权要求承包方赔偿因此造成的损失。若承包方在合同解除后XX天内未能将现场所有机械、设备、材料全部撤离发包方有权自行处理并扣除承包方的相关费用。

9.合同解除后如因承包方的原因导致发包方的损失无法弥补的承包方应当继续承担赔偿责任。发包方有权要求承包方赔偿因此造成的损失。

10.合同解除后双方应当友好协商解决相关事宜协商不成的任何一方可以向发包方所在地的人民法院提起诉讼诉讼期间双方应当继续履行本合同中未涉及争议部分的条款判决结果出来后按照判决结果执行。

篇2

发包方：[名称]

承包方：[名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程实际情况，就经济实用房施工承包给承包方有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：[工程内容]

4.工程造价：[工程造价]

第二条施工工期

1.承包方应按发包方要求的工期完成全部工作，开工日期为XXXX年XX月XX日，竣工日期为XXXX年XX月XX日。

2.有下列情况之一，并经发包方签证，工期可以顺延：

（1）因发包方原因影响开工。

（2）不可抗力。

第三条工程质量与验收

1.承包方