2025建筑工地劳务分包的合同范本.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2025建筑工地劳务分包的合同范本

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1分包方基本信息

1.2总包方基本信息

2.合同标的

2.1工程名称及地点

2.2工程规模及内容

2.3工程质量要求

3.合同工期

3.1工期安排

3.2工期延误责任

4.劳务分包内容

4.1分包工程范围

4.2分包工程量

4.3分包工程材料及设备

5.分包价格及支付方式

5.1分包价格组成

5.2分包价格调整

5.3分包款项支付

6.工程进度款支付

6.1进度款支付比例

6.2进度款支付节点

6.3进度款支付条件

7.工程验收及质量保证

7.1工程验收标准

7.2工程验收程序

7.3质量保证期

8.安全生产责任

8.1安全生产责任主体

8.2安全生产管理制度

8.3安全生产事故处理

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决机构

9.3争议解决程序

10.违约责任

10.1违约情形

10.2违约责任承担

10.3违约赔偿

11.合同解除

11.1合同解除条件

11.2合同解除程序

11.3合同解除后的处理

12.合同生效及终止

12.1合同生效条件

12.2合同终止条件

12.3合同终止后的处理

13.合同附件

13.1附件一：工程量清单

13.2附件二：材料设备清单

13.3附件三：工程质量验收标准

14.其他约定事项

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1分包方基本信息

1.1.1分包方名称：_______

1.1.2分包方法定代表人：_______

1.1.3分包方住所：_______

1.1.4分包方联系电话：_______

1.1.5分包方开户银行及账号：_______

1.2总包方基本信息

1.2.1总包方名称：_______

1.2.2总包方法定代表人：_______

1.2.3总包方住所：_______

1.2.4总包方联系电话：_______

1.2.5总包方开户银行及账号：_______

2.合同标的

2.1工程名称及地点：_______工程，位于_______

2.2工程规模及内容：_______平方米，包括_______等具体内容

2.3工程质量要求：按照国家及行业相关质量标准执行，确保工程质量达到优良等级

3.合同工期

3.1工期安排：自合同签订之日起_______天内完成

3.2工期延误责任：如因分包方原因导致工期延误，每延误一日，应向总包方支付_______元违约金

4.劳务分包内容

4.1分包工程范围：包括_______等具体工程内容

4.2分包工程量：_______立方米，_______平方米等

4.3分包工程材料及设备：包括_______等材料及设备，具体清单详见附件二

5.分包价格及支付方式

5.1分包价格组成：包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润等

5.2分包价格调整：如因市场行情变化等原因导致成本上升，经双方协商一致后可进行价格调整

5.3分包款项支付：按工程进度支付，具体支付比例及节点详见附件一

6.工程进度款支付

6.1进度款支付比例：第一笔进度款支付比例为合同总额的_______%，后续进度款支付比例按工程进度分阶段支付

6.2进度款支付节点：根据工程进度分阶段支付，具体节点详见附件一

6.3进度款支付条件：工程量完成、质量合格、验收合格后支付

7.工程验收及质量保证

7.1工程验收标准：按照国家及行业相关质量标准执行，确保工程质量达到优良等级

7.2工程验收程序：由总包方组织，分包方配合，共同完成工程验收工作

7.3质量保证期：自工程竣工验收合格之日起_______年内，如因分包方原因导致工程质量问题，由分包方负责修复并承担相关费用

8.安全生产责任

8.1安全生产责任主体：分包方作为安全生产的责任主体，应严格遵守国家及地方安全生产法律法规，确保施工过程中的安全生产

8.2安全生产管理制度：分包方应建立健全安全生产管理制度，包括但不限于安全教育培训、安全检查、事故报告和处理等

8.3安全生产事故处理：发生安全生产事故时，分包方应立即采取措施进行抢险救援，并及时报告总包方及相关部门，配合事故调查处理

9.争议解决

9.1争议解决方式：发生争议时，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可提交合同约定的仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼

9.2争议解决机构：仲裁机构为___