238号别墅外装饰装修工程合同10篇.docxVIP

238号别墅外装饰装修工程合同10篇

篇1

合同编号：[具体编号]

甲方（业主）：____________________

乙方（施工单位）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上，就本别墅外装饰装修工程事宜，达成以下协议，以资共同信守。

一、工程概况

1.工程地点：_________市_________区_________路_________号_________别墅。

2.工程范围：外墙面、门窗、园林景观及其他外部装饰部分的改造与装修。（具体以甲方提供的施工图纸及要求为准）。

3.工程期限：自合同签订之日起至完成全部工程内容并验收合格止，预计工期XX天。

二、工程标准与要求

1.乙方须按照甲方提供的施工图纸及要求进行施工，确保工程质量符合国家和行业的相关标准。

2.工程用料应符合甲方指定材料品牌和质量标准。若变更材料需提前通知甲方并获得书面认可。

3.乙方在施工过程中应注意保护原有建筑结构，不得破坏主体结构安全。如有特殊需求应提前通知甲方并协商解决方案。

三、工程造价与支付方式

1.工程总造价：人民币________元整（￥________元）。具体金额以实际结算为准。

2.支付方式：合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的XX%作为预付款；工程完工并验收合格后支付剩余款项。

四、工期延误与违约责任

1.如因乙方原因造成工期延误，每延误一天，乙方需支付甲方违约金人民币________元整（￥________元）。

2.若因甲方原因导致工程无法如期进行或中途停工，乙方有权顺延工期。

3.任何一方违反合同约定，均应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

五、质量与验收

1.乙方应确保工程质量符合合同约定及国家和行业的相关标准。如因乙方原因造成工程质量问题，乙方应承担全部责任。

2.工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后的XX个工作日内组织验收。验收合格后，双方签订验收合格证书。如验收不合格，乙方应按要求整改并承担整改费用。

六、保修与维护

1.工程保修期为XX年。保修期内，如因乙方施工质量原因造成的问题，乙方应负责免费维修。

2.保修期结束后，乙方可收取合理的维修费用。具体费用由双方协商确定。

七、其他事项

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同未尽事宜，由双方另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.如因本合同发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

甲方（业主）：____________________（签字/盖章）

法定代表人/授权代表：____________________

联系电话：____________________

日期：____________________

乙方（施工单位）：____________________（签字/盖章）

法定代表人/授权代表：____________________

联系电话：____________________

日期：____________________

篇2

合同编号：[具体编号]

甲方（业主）：[甲方姓名/公司名称]

地址：[甲方地址]

联系方式：[甲方电话号码]

乙方（施工单位）：[乙方公司名称]

地址：[乙方公司地址]

联系方式：[乙方电话号码]

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行238号别墅外装饰装修工程达成以下协议：

一、工程概况

1.工程地点：XXXX路XXX号XX别墅区XXX栋XX室。

2.工程内容：别墅的外立面装饰、园林景观及其他室外附属设施的装修。包括但不限于门窗改造、外墙涂料粉刷、庭院设计与施工等。具体见附件《工程内容清单》。

3.工程期限：自本合同签订之日起计算，总工期为XX日历天。有特殊原因，需甲乙双方另行协商确定工期调整事宜。

二、工程造价及付款方式

1.工程总造价：人民币（大写）__________圆整，（小写）￥XXXX元（含税费）。工程造价已包含完成工程所需的材料费、人工费、机械使用费及其他相关费用。

2.付