某光伏施工劳务承包合同号区支架及组件安装.doc

第

第PAGE1页共NUMPAGES5页

施工劳务联营协议

甲方（发包人）：（以下简称甲方）

乙方（承包人）：（以下简称乙方）

按照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将********光伏项目光伏区EPC总承包项目支架及组件安装专业分包项目部分支架及组件安装工程的施工劳务承包给乙方，经双方协商同意签订本协议。

一、工程概况

1.工程名称：****光伏项目光伏区EPC总承包项目支架及组件安装专业分包；

2.工程地点：************；

3.承包形式：施工劳务承包；

4.承包范围：1号光伏区支架及组件安装（包含立柱与桩基打对穿孔和拉丝焊接）；

5.工程期限：工期保证在日历天完工70%；

6.工期满足甲方的要求；

7.质量等级：合格。

二、承包单价及承包范围:

东***村（1号光伏区）支架及组件安装于月日前完成个阵列（号子阵），按元/组，若未能按时完成，元/组。内容为：甲方负责材料倒运；乙方负责二次倒运、支架安装和组件安装。

三、乙方施工任务及责任

1.乙方进场后自行解决生活问题，住宿场地及相关费用（例如生活费、电费、水费、柴费等）乙方自行负担。

2.乙方保证施工人员、技术人员（必须持证上岗）及设备力量，施工过程中,服从甲方指挥,严格按设计、甲方施工方案、规范精心组织、精心施工,保质、保量、保安全、保进度。本协议签定后,乙方人员设备必须在甲方要求进场时的第二天进场,并作好一切前期施工准备。

3.乙方在施工中必须按照甲方技术交底、设计图纸、施工规范、相关监管部门的要求进行施工。

4.乙方负责本工作内施工生产所需的设备及用具（如电焊机、水管、砂轮机、小工具、劳保用品、电器设备等，所有设备必须符合要求）及施工所需的其他必要费用。

5.乙方承包负责人为：，身份证号：，电话：，乙方承包负责人对乙方所有务工人员负责（如工作任务安排、工资标准确定及发放）。乙方所有作业人员必须在甲方资料员处实行实名登记，按甲方要求签订劳务合同。发生工资或承包价款纠纷时，甲方只能按与乙方签订的劳务承包合同为基础的结算余款直接支付实名登记过的作业人员本人，因余款不能满足作业人员全部工资时，作业人员不能找甲方主张不足部分的工资。

6.乙方在施工中必须听从甲方的安排和指导。乙方停工（不可抗拒自然因素除外）需有合理理由，民工内部纠纷问题乙方自行解决，如中途无故停工2天或民工人员太少导致工作滞后，经过甲方书面通知后在2天内还是不能复工或进度正常的，将罚款延误工期费***0元/天（不超过3天）。经过罚款后还是不能正常施工超过2天以上，甲方再次书面通知不能复工或正常作业的，甲方有权辞退并可单方面解除合同，且结算只按完工工程款的60%予以支付。同时要求乙方在2天内清退所有机械设备，因此而影响甲方正常施工时将报请监督或司法部门解决。

7.双方发生经济纠纷，如施工中新增工程项目价格有异议，以市场价双方协商处理为准、也可通过司法裁定，乙方不能以此为借口停工。

四、甲方责任:

1.保证施工外部环境，配合乙方做好对外协调工作。工程完工后，负责组织完工验收及相关资料编制，乙方配合。

2.甲方负责提供设计图以及相关技术指导。

3.甲方每月支付乙方生活费及消耗材料费（标准按每人30元/天，结算时从结算款中扣除，生活费支付条件为乙方进场必须满一周后，并且生活费和消耗材料费借支不能超过当前完工工程量的50%）。借支的生活费在每月支付工程款前一天归还项目部财务，否则不予拨付工资或工程承包款。

4.甲方给乙方现场施工人员购买工伤保险(乙方必须提供有效身份证)及安全责任险，费用由甲方承担。

5.在施工过程中甲方安全员、技术员应每天对作业现场安全隐患检查及技术质量交底，乙方必须服从甲方安全员、技术员的安排。

6.不可抗拒的因素，甲方通知乙方放假（甲方不承担窝工费用）。

7.甲方按合同规定时间发放不了劳动工资，乙方有权向业主单位直接申请支付劳动工资。

五、付款方式

（一）本工程以下列方式计算合同价款：

（1）支架组件安装于***年月日前完成个阵列（号），固定单价（含税%）：元/组折扣比例：\%，若未按时完成，固定单价（含税%）：元/组折扣比例：\%。

（2）增值税专用（普通/专用）发票。税点为%。

（3）其他计价方式：无

（二）在合同履行过程中，在