2025年度新型建材研发与应用建设工程施工合同管理.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2025年度新型建材研发与应用建设工程施工合同管理

本合同目录一览

1.合同基本信息

1.1合同名称

1.2合同编号

1.3合同签订日期

1.4合同双方当事人信息

2.工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程类型

3.工程施工内容

3.1施工范围

3.2施工内容

3.3施工工艺

3.4施工材料

4.工程进度计划

4.1工程进度安排

4.2工期调整

4.3工程验收

5.工程质量要求

5.1质量标准

5.2质量检查

5.3质量责任

6.合同价款及支付方式

6.1合同价款

6.2支付方式

6.3支付时间

6.4付款条件

7.合同工期及延期

7.1合同工期

7.2工期延期

7.3延期责任

8.合同变更

8.1变更程序

8.2变更内容

8.3变更费用

9.合同解除

9.1解除条件

9.2解除程序

9.3解除责任

10.合同争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

10.3争议解决程序

11.合同终止

11.1终止条件

11.2终止程序

11.3终止责任

12.违约责任

12.1违约情形

12.2违约责任

12.3违约赔偿

13.不可抗力

13.1不可抗力事件

13.2不可抗力处理

13.3不可抗力责任

14.合同附件及补充协议

14.1附件清单

14.2补充协议

第一部分：合同如下：

1.合同基本信息

1.1合同名称：2025年度新型建材研发与应用建设工程施工合同

1.2合同编号：2025NB01

1.3合同签订日期：2025年1月1日

1.4合同双方当事人信息

1.4.1发包方：建材研发与应用有限公司

1.4.2承包方：建筑工程有限公司

2.工程概况

2.1工程名称：新型建材研发与应用项目

2.2工程地点：市区街道

2.3工程规模：占地面积平方米，建筑面积平方米

2.4工程类型：新型建材研发与应用综合楼

3.工程施工内容

3.1施工范围：包括主体结构、装饰装修、设备安装、室外工程等

3.2施工内容：按照发包方提供的施工图纸和工程量清单进行施工

3.3施工工艺：采用先进的施工工艺和技术，确保工程质量

3.4施工材料：使用符合国家标准的建筑材料，确保工程质量

4.工程进度计划

4.1工程进度安排：按照发包方提供的工程进度计划进行施工

4.2工期调整：如因不可抗力或特殊情况导致工期延误，双方协商调整

4.3工程验收：按照国家相关标准和规范进行工程验收

5.工程质量要求

5.1质量标准：符合国家建筑工程施工质量验收统一标准及相关专业工程质量验收规范

5.2质量检查：定期进行质量检查，确保工程质量

5.3质量责任：承包方对工程质量负责，确保工程质量达到合同约定标准

6.合同价款及支付方式

6.1合同价款：人民币万元整

6.2支付方式：分阶段支付，按照工程进度和验收情况支付

6.3支付时间：每个阶段支付时间为工程完成后的天内

6.4付款条件：以工程验收合格为付款条件，并需提供相关验收报告和发票

7.合同工期及延期

7.1合同工期：自合同签订之日起个月内完成

7.2工期延期：如因发包方原因导致工期延误，承包方有权要求延长工期

7.3延期责任：因发包方原因导致工期延误，发包方应承担相应的责任和损失

8.合同变更

8.1变更程序：任何一方提出变更，应提前天书面通知对方，经双方协商一致后，由双方签署变更协议

8.2变更内容：包括工程范围、工程量、工程进度、合同价款、合同工期等

8.3变更费用：变更后的费用按照实际发生计算，并按合同约定的支付方式进行结算

9.合同解除

9.1解除条件：发生不可抗力、一方违约、合同约定的解除条件等情况

9.2解除程序：任何一方提出解除合同，应提前天书面通知对方，并说明解除原因

9.3解除责任：因一方违约导致合同解除，违约方应承担相应的责任和损失

10.合同争议解决

10.1争议解决方式：通过友好协商解决，协商不成的，提交仲裁委员会仲裁

10.2争议解决机构：仲裁委员会

10.3争议解决程序：按照仲裁委员会的仲裁规则进行

11.合同终止

11.1终止条件：合同约定的工期完成、工程验收合格、合同解除等情况

11.2终止程序：合同终止后，双方应进行工程结算，并办理相关手续

11.3终止责任：合同终止后，双方应按照合同约定履行各自的责任和义务

12.