2025承包公路工程施工协议范本.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2025承包公路工程施工协议范本

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

1.2合同双方法定代表人

1.3合同双方联系方式

1.4合同双方注册地址

2.项目概况

2.1项目名称

2.2项目地点

2.3项目规模

2.4项目建设内容

2.5项目投资估算

3.承包范围及工期

3.1承包范围

3.2工期安排

3.3工期延误责任

4.工程质量及验收

4.1工程质量标准

4.2工程验收程序

4.3工程验收标准

4.4工程质量保证期

5.工程造价及支付方式

5.1工程造价

5.2工程付款方式

5.3付款时间节点

5.4付款条件

6.合同履约及违约责任

6.1合同履约条件

6.2违约责任及处理

6.3合同解除条件

7.争议解决方式

7.1争议解决方式

7.2争议解决机构

7.3争议解决程序

8.合同生效及终止

8.1合同生效条件

8.2合同终止条件

8.3合同解除程序

9.必威体育官网网址条款

9.1必威体育官网网址内容

9.2必威体育官网网址期限

9.3必威体育官网网址义务

10.法律适用及管辖

10.1法律适用

10.2管辖法院

11.其他约定事项

11.1其他约定事项

11.2附件及补充协议

12.合同附件

12.1设计文件

12.2施工图纸

12.3技术规范

12.4合同附件其他内容

13.合同签署及生效

13.1合同签署日期

13.2合同生效日期

13.3合同签署地点

14.合同份数及保管

14.1合同份数

14.2合同保管责任

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

1.2合同双方法定代表人

1.3合同双方联系方式

1.4合同双方注册地址

2.项目概况

2.1项目名称：公路建设工程

2.2项目地点：省市县

2.3项目规模：全长公里，双向四车道

2.4项目建设内容：路基、路面、桥梁、隧道、排水、照明、交通设施等

2.5项目投资估算：人民币亿元

3.承包范围及工期

3.1承包范围：包括但不限于路基、路面、桥梁、隧道、排水、照明、交通设施等所有工程建设内容

3.2工期安排：自合同生效之日起，工期为个月

3.3工期延误责任：如因承包方原因导致工期延误，每延误一日，承包方应向业主支付元违约金；如因业主原因导致工期延误，业主应向承包方支付元赔偿金

4.工程质量及验收

4.1工程质量标准：应符合国家及行业相关标准及规范要求

4.2工程验收程序：按照国家及行业相关标准及规范进行验收

4.3工程验收标准：达到合格标准

4.4工程质量保证期：自工程验收合格之日起，质量保证期为年

5.工程造价及支付方式

5.1工程造价：根据工程量清单及合同约定价格计算，总价为人民币亿元

5.2工程付款方式：分阶段支付，具体支付节点及比例如下：

5.2.1预付款：合同签订后个工作日内，支付合同总价的%

5.2.2进度款：每月根据工程进度及实际完成工程量支付，支付比例为合同总价的%

5.2.3结算款：工程竣工验收合格后个工作日内，支付合同总价的%

5.3付款时间节点：每月日前支付上月进度款

6.合同履约及违约责任

6.1合同履约条件：承包方应按照合同约定的时间、质量、价格等要求完成工程建设任务

6.2违约责任及处理：

6.2.1如承包方未按合同约定完成工程建设任务，业主有权解除合同，并要求承包方承担违约责任

6.2.2如业主未按合同约定支付款项，承包方有权暂停工程，并要求业主支付违约金

6.2.3如因任何一方违约，造成对方损失的，违约方应承担赔偿责任

7.争议解决方式

7.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同履行过程中的争议

7.2争议解决机构：如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼

7.3争议解决程序：按照《中华人民共和国民事诉讼法》及相关法律法规进行诉讼

8.合同生效及终止

8.1合同生效条件：本合同经双方签字盖章后，自双方签字盖章之日起生效

8.2合同终止条件：

8.2.1工程竣工验收合格，且承包方履行完毕保修义务

8.2.2双方协商一致，并签订终止协议

8.2.3因不可抗力导致合同无法履行

8.2.4合同约定的其他终止条件

8.3合同解除程序：任何一方要求解除合同，应提前天书面通知对方，并说明解除理由；经双方协商一致，可以解除合同

9.必威体育官网网址条款

9.1必威体育官网网址内