住宅施工合同模板7篇.docxVIP

住宅施工合同模板7篇

篇1

#甲方（发包方）：

姓名/公司名称：_________

地址：_________

联系电话：_________

#乙方（承包方）：

姓名/公司名称：_________

地址：_________

联系电话：_________

一、工程概况

1.工程地址：_________

2.工程规模：_________

3.工程内容：_________

4.开工日期：_________

5.竣工日期：_________

6.合同价款：_________

二、双方职责

1.甲方职责：

-负责办理施工许可及相关手续。

-负责提供施工所需的水、电等基础设施。

-负责协调施工期间周边关系。

-负责按照合同约定支付施工款项。

2.乙方职责：

-负责制定施工方案及进度计划。

-负责组织施工队伍及材料设备进场。

-负责按照施工方案进行施工。

-负责施工过程中的质量控制及安全保障。

-负责竣工后的清理工作。

三、施工要求

1.乙方需按照甲方认可的设计图纸进行施工，确保施工质量符合相关标准。

2.乙方需做好施工记录，确保施工过程中的重要环节有详细记录。

3.乙方需遵守施工安全规范，确保施工过程中无安全事故发生。

4.乙方需确保施工场地整洁，避免对周边环境造成污染。

5.乙方需按照合同约定完成施工任务，确保施工进度符合甲方要求。

四、付款方式

1.工程款项支付方式为________（如分期付款、一次性支付等）。

2.具体支付节点为________（如开工前支付预付款、每月支付进度款等）。

3.支付方式一般为银行转账，具体支付账户由乙方提供。

4.甲方在支付款项时，需确保有相应的发票或收据作为凭证。

五、违约责任

1.甲方如未按照合同约定支付施工款项或提供必要的基础设施，需承担相应的违约责任。

2.乙方如未按照合同约定完成施工任务或施工质量不符合要求，需承担相应的违约责任。

3.如因不可抗力因素导致合同无法按时履行，双方需协商解决方案，并相应调整合同条款。

六、争议解决

1.如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.在诉讼过程中，双方需尊重法院判决，并承担相应的法律责任。

七、合同生效与终止

1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。

2.合同生效后，双方需共同遵守合同条款，确保施工任务顺利完成。

3.如一方违反合同约定或无法继续履行合同，需提前通知对方，并承担相应的法律责任。

4.合同终止后，双方需共同协商处理后续事宜，确保施工场地整洁、安全。

八、其他约定

1.本合同未尽事宜，双方可协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。如有需要，双方可共同保存合同原件或复印件。

篇2

#甲方（发包方）：

姓名：

地址：

联系电话：

#乙方（承包方）：

姓名：

地址：

联系电话：

#工程概况：

住宅施工工程位于_________，具体包括_________，施工面积为_________平方米。施工内容包括但不限于_________。施工预算总额为_________元，具体金额根据实际施工量和材料价格确定。

#工程期限：

工程计划开工日期为_________年_________月_________日，计划竣工日期为_________年_________月_________日，共计_________天。如遇特殊情况，双方协商确定工期顺延。

#付款方式：

1.甲方在开工前向乙方支付工程预算的_________%作为预付款。

2.施工进度过半时，甲方支付工程预算的_________%作为中期款。

3.工程竣工验收合格后，甲方支付剩余的_________%作为尾款。

4.具体付款时间和金额根据实际施工进度和双方协商确定。

#违约责任：

1.甲方如未按时支付款项或变更设计导致工期延误，需承担相应的违约责任。

2.乙方如未按时完成施工任务或施工质量不符合合同要求，需承担相应的违约责任。