- 1、本文档共20页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME
甲方:XXX
乙方:XXX
20XX
COUNTRACTCOVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
2025年度建设工程合同违约责任与损害赔偿协议
本合同目录一览
第一条合同概述
1.1合同背景
1.2合同目的
1.3合同依据
第二条违约责任
2.1违约情形
2.1.1逾期完成工程
2.1.2工程质量不合格
2.1.3未按规定使用材料
2.2违约责任承担
2.2.1返还工程款
2.2.2支付违约金
2.2.3恢复工程质量
2.2.4其他违约责任
第三条损害赔偿
3.1损害赔偿范围
3.1.1直接损失
3.1.2间接损失
3.1.3其他损失
3.2损害赔偿计算
3.2.1直接损失计算
3.2.2间接损失计算
3.2.3其他损失计算
第四条违约责任与损害赔偿的认定与处理
4.1违约责任与损害赔偿的认定
4.2违约责任与损害赔偿的处理程序
4.2.1违约责任与损害赔偿的提出
4.2.2违约责任与损害赔偿的协商
4.2.3违约责任与损害赔偿的仲裁
4.2.4违约责任与损害赔偿的诉讼
第五条违约责任与损害赔偿的执行
5.1违约责任与损害赔偿的执行方式
5.1.1一次性支付
5.1.2分期支付
5.1.3其他支付方式
5.2违约责任与损害赔偿的执行期限
5.3违约责任与损害赔偿的执行监督
第六条争议解决
6.1争议解决方式
6.1.1协商解决
6.1.2仲裁解决
6.1.3诉讼解决
6.2争议解决机构的确定
6.3争议解决程序
第七条合同解除
7.1合同解除条件
7.2合同解除程序
7.3合同解除后的处理
第八条合同变更
8.1合同变更条件
8.2合同变更程序
8.3合同变更后的处理
第九条合同终止
9.1合同终止条件
9.2合同终止程序
9.3合同终止后的处理
第十条必威体育官网网址条款
10.1必威体育官网网址内容
10.2必威体育官网网址义务
10.3违反必威体育官网网址义务的责任
第十一条合同的生效、变更与解除
11.1合同生效条件
11.2合同变更程序
11.3合同解除程序
第十二条合同的履行
12.1履行主体
12.2履行期限
12.3履行地点
12.4履行方式
第十三条合同的解除与终止
13.1合同解除条件
13.2合同终止条件
13.3合同解除与终止后的处理
第十四条合同的其他事项
14.1合同的附件
14.2合同的解释
14.3合同的生效日期
第一部分:合同如下:
第一条合同概述
1.1合同背景
本合同双方为:甲方(建设单位)和乙方(施工单位),鉴于甲方需要乙方进行2025年度建设工程施工,双方经友好协商,达成一致,特订立本合同。
1.2合同目的
本合同旨在明确甲乙双方在建设工程施工过程中的权利、义务和违约责任,确保工程顺利进行,保障双方合法权益。
1.3合同依据
本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,结合双方实际情况制定。
第二条违约责任
2.1违约情形
2.1.1乙方未按约定时间完成工程
2.1.2乙方施工过程中出现质量问题,不符合国家标准
2.1.3乙方未按约定使用甲方提供的材料
2.2违约责任承担
2.2.1乙方应向甲方支付违约金,违约金按合同总价的千分之五计算
2.2.2乙方应承担因违约造成的直接损失,包括但不限于返工、停工等损失
2.2.3乙方应承担因违约造成的间接损失,包括但不限于经济损失、信誉损失等
2.2.4乙方应恢复工程质量,达到国家标准要求
第三条损害赔偿
3.1损害赔偿范围
3.1.1直接损失:包括但不限于材料损失、人工损失、设备损失等
3.1.2间接损失:包括但不限于经济损失、信誉损失、工期延误等
3.1.3其他损失:因违约造成的其他经济损失
3.2损害赔偿计算
3.2.1直接损失计算:按实际损失金额计算
3.2.2间接损失计算:按合同总价的千分之五计算
3.2.3其他损失计算:根据实际情况协商确定
第四条违约责任与损害赔偿的认定与处理
4.1违约责任与损害赔偿的认定
4.1.1双方应按照合同约定和实际情况,共同认定违约责任与损害赔偿
4.1.2如双方对违约责任与损害赔偿有异议,可提交仲裁或诉讼解决
4.2违约责任与损害赔偿的处理程序
4.2.1双方协商解决:在违约发生后,双方应尽快协商解决违约责任与损害赔偿问题
4.2.2仲裁解决:如协商不成,可提交仲裁机构进行仲裁
4.2.3诉讼解决:如仲裁不成,可依法向人民法院提起诉讼
第五条违约责任与损害赔偿的执行
5
文档评论(0)