2025年能源项目承包工程通用合同，绿色能源强推.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2025年能源项目承包工程通用合同，绿色能源强推

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1合同定义

1.2术语解释

2.项目概述

2.1项目名称

2.2项目地点

2.3项目内容

3.承包人义务

3.1施工义务

3.2质量保证

3.3安全管理

4.业主义务

4.1提供施工条件

4.2资金支付

4.3监督与管理

5.合同工期

5.1工期安排

5.2延期处理

5.3提前竣工

6.工程款支付

6.1付款方式

6.2付款时间

6.3付款条件

7.工程变更

7.1变更程序

7.2变更费用

7.3变更通知

8.竣工验收

8.1验收标准

8.2验收程序

8.3验收时间

9.质量保证期

9.1质量保证期限

9.2质量保证责任

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决程序

10.3争议解决费用

11.合同解除

11.1解除条件

11.2解除程序

11.3解除责任

12.违约责任

12.1违约行为

12.2违约责任

12.3违约赔偿

13.不可抗力

13.1不可抗力定义

13.2不可抗力处理

13.3不可抗力通知

14.合同生效与终止

14.1合同生效条件

14.2合同终止条件

14.3合同终止程序

第一部分：合同如下：

1.定义与解释

1.1合同定义

1.1.2本合同中未定义的术语，应按照行业通用术语解释。

1.2术语解释

1.2.1“能源项目”指根据合同约定，由承包人负责建设、安装、调试并交付使用的绿色能源相关项目。

1.2.2“绿色能源”指风能、太阳能、生物质能、地热能等可再生能源。

1.2.3“工程量清单”指列明工程项目的名称、规格、数量、单位、单价和合价的明细表。

2.项目概述

2.1项目名称

2.1.1项目名称：2025年地区绿色能源强推项目。

2.2项目地点

2.2.1项目地点：省市县镇。

2.3项目内容

2.3.1项目内容包括但不限于太阳能光伏发电站、风力发电站、生物质发电站等。

3.承包人义务

3.1施工义务

3.1.1承包人应按照合同约定的时间、质量、安全要求完成工程项目的建设、安装、调试等工作。

3.2质量保证

3.2.1承包人应确保工程项目的质量符合国家及行业标准。

3.3安全管理

3.3.1承包人应制定完善的安全管理制度，确保施工过程中人员安全和工程安全。

4.业主义务

4.1提供施工条件

4.1.1业主应按照合同约定的时间向承包人提供施工场地、水电供应等施工条件。

4.2资金支付

4.2.1业主应按照合同约定的时间和比例向承包人支付工程款。

4.3监督与管理

4.3.1业主应指派专人负责对工程项目的施工过程进行监督和管理。

5.合同工期

5.1工期安排

5.1.1工期自合同签订之日起至竣工验收合格之日止。

5.2延期处理

5.2.1因承包人原因导致的工期延误，承包人应承担相应的责任。

5.3提前竣工

5.3.1承包人如提前完成工程，业主可根据实际情况给予奖励。

6.工程款支付

6.1付款方式

6.1.1工程款采用分期支付的方式。

6.2付款时间

6.2.1业主应在合同约定的时间内支付工程款。

6.3付款条件

6.3.1业主支付工程款的条件包括但不限于工程进度、质量验收合格等。

8.竣工验收

8.1验收标准

8.1.1工程项目竣工验收应按照国家及行业标准进行，确保工程质量符合合同要求。

8.2验收程序

8.2.1验收前，承包人应向业主提交完整的竣工资料，包括施工图纸、施工记录、检验报告等。

8.2.2验收时，业主应组织专业人员进行现场检查，并对工程项目的质量、安全、功能等方面进行评估。

8.2.3验收不合格的，承包人应在接到通知后及时进行整改，直至达到验收标准。

8.3验收时间

8.3.1验收时间应在工程完工后30日内进行。

9.质量保证期

9.1质量保证期限

9.1.1工程项目的质量保证期为自竣工验收合格之日起两年。

9.2质量保证责任

9.2.1在质量保证期内，如因承包人原因导致工程质量问题，承包人应负责修复，并承担由此产生的费用。

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。

10.2争议解决程序

10.2.1如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

10.3争议解决费用

10.3.1争