2025水电站建设工程施工合同.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2025水电站建设工程施工合同

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

1.2合同双方地址

1.3合同双方法定代表人

1.4合同双方联系方式

2.工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程建设内容

2.5工程建设工期

3.工程施工合同内容

3.1工程施工范围

3.2工程施工方式

3.3工程施工质量要求

3.4工程施工安全要求

3.5工程施工进度要求

4.工程施工图纸与技术规范

4.1施工图纸提供与审核

4.2技术规范与标准

4.3图纸修改与变更

5.工程施工合同价款

5.1工程施工合同总价

5.2工程施工合同支付方式

5.3工程施工合同支付时间

5.4工程施工合同结算方式

6.付款条件与进度款

6.1付款条件

6.2进度款支付

6.3验收合格后的付款

7.争议解决

7.1争议解决方式

7.2争议解决程序

7.3争议解决期限

8.合同解除与终止

8.1合同解除条件

8.2合同终止条件

8.3合同解除与终止程序

9.违约责任

9.1违约情形

9.2违约责任承担

9.3违约赔偿方式

10.必威体育官网网址条款

10.1必威体育官网网址内容

10.2必威体育官网网址期限

10.3必威体育官网网址义务

11.合同生效与期限

11.1合同生效条件

11.2合同期限

11.3合同续签

12.合同附件

12.1施工图纸

12.2技术规范

12.3其他相关文件

13.合同变更与解除

13.1合同变更程序

13.2合同解除程序

13.3合同变更与解除的效力

14.其他约定事项

14.1合同履行过程中的其他约定

14.2合同争议解决后的其他约定

14.3合同解除后的其他约定

第一部分：合同如下：

第一条合同双方基本信息

1.1合同双方名称

甲方：水电开发有限公司

乙方：建筑工程有限公司

1.2合同双方地址

甲方：省市区街道号

乙方：省市区街道号

1.3合同双方法定代表人

甲方：

乙方：

1.4合同双方联系方式

第二条工程概况

2.1工程名称

水电站建设工程

2.2工程地点

省市县

2.3工程规模

装机容量：1000MW，总库容：10亿立方米

2.4工程建设内容

主要包括大坝、溢洪道、引水系统、发电厂房等。

2.5工程建设工期

自合同签订之日起，工期为36个月。

第三条工程施工合同内容

3.1工程施工范围

包括但不限于主体结构施工、辅助设施建设、设备安装调试等。

3.2工程施工方式

采用分阶段、分批次施工的方式。

3.3工程施工质量要求

严格按照国家相关标准执行，确保工程质量达到优良等级。

3.4工程施工安全要求

严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。

3.5工程施工进度要求

按施工总进度计划执行，确保工程按期完工。

第四条工程施工图纸与技术规范

4.1施工图纸提供与审核

甲方负责提供完整的施工图纸，乙方在收到图纸后15日内完成审核。

4.2技术规范与标准

施工过程中，乙方必须遵循国家现行施工规范、标准和规范。

4.3图纸修改与变更

图纸修改需经双方协商一致，并办理相关手续。

第五条工程施工合同价款

5.1工程施工合同总价

本工程合同总价为人民币壹拾亿元整（￥100,000,000.00）。

5.2工程施工合同支付方式

采用分阶段支付的方式，具体支付比例和支付时间详见附件。

5.3工程施工合同支付时间

根据工程进度和合同约定，每月支付一次进度款。

5.4工程施工合同结算方式

工程完工后，双方按照合同约定进行结算。

第六条付款条件与进度款

6.1付款条件

乙方完成施工任务，且甲方验收合格。

6.2进度款支付

进度款支付比例根据工程进度确定，具体支付比例详见附件。

6.3验收合格后的付款

验收合格后，甲方应在5个工作日内支付乙方验收合格部分的工程款。

第七条争议解决

7.1争议解决方式

双方发生争议时，应友好协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。

7.2争议解决程序

仲裁程序按照仲裁委员会仲裁规则执行。

7.3争议解决期限

自争议发生之日起，双方应在60日内协商或提交仲裁。

第一部分：合同如下：

第八条合同解除与终止

8.1合同解除条件

1.甲方或乙方违约，严重违反合同约定；

2.因不可抗力导致合同无法履行；

3.合同约定的其他解除条件。

8.2合同终止条件

1.工程建设完成并验收合格；

2.合同约定的其他终止条