重庆市家庭装饰装修工程施工合同9篇.docx

重庆市家庭装饰装修工程施工合同9篇

篇1

合同编号：[具体编号]

甲方（业主）：[业主姓名]

身份证号码：[业主身份证号]

联系电话：[业主联系电话]

住址：[业主住址]

乙方（施工单位）：[施工单位名称]

营业执照号码：[施工单位营业执照号码]

联系电话：[施工单位联系电话]

地址：[施工单位地址]

鉴于甲、乙双方就甲方所持有的位于重庆市[地址]的住宅之家庭装饰装修工程达成以下协议，为明确双方权利和义务，共同确保工程顺利进行，特订立本合同。

一、工程概况

1.工程地址：[具体地址]

2.房屋结构：[房屋结构类型]

3.装饰施工内容及要求：（详见附件一：《施工内容和要求》）

4.工程开竣工日期：开工日期XXXX年XX月XX日，竣工日期XXXX年XX月XX日。

5.工程总造价：大写人民币[金额汉字大写]，小写人民币￥[金额小写]（详见附件二：《工程报价单》）。

二、关于材料供应的约定

乙方提供的材料，应符合相关质量标准并提供合格证明。若因乙方提供的材料质量问题导致工程质量问题或引发其他损失，由乙方承担相应责任。甲方有权对乙方提供的材料进行检验，如有异议应及时提出。双方商定材料供应明细及质量标准等详见附件三：《材料供应及质量标准约定》。

三、关于设计和设计的费用承担约定甲方委托乙方设计并制作设计施工图纸，设计费用由甲方承担。设计费用总额为人民币大写[设计费用总额汉字大写]，小写￥[设计费用总额小写]。设计费用支付方式和时间详见附件四：《设计与设计费用支付约定》。

四、工程质量及验收标准工程质量应达到国家相关施工规范标准，以双方确认的施工图纸、技术交底内容及国家相关规范为准。验收标准详见附件五：《工程质量及验收标准》。

五、工程付款方式及期限甲方应按以下约定支付工程款：合同签订后支付工程总造价的XX%；工程中期验收合格后支付XX%；竣工验收合格后支付剩余款项。详细付款方式见附件六：《工程付款时间表》。

六、工程工期延误由于以下原因造成工期延误的，责任应由相应方承担：工程量变化较大引起工期增加；因工程质量问题导致返工；甲方未能按合同约定支付预付款或工程进度款而影响施工进度；不可抗力因素导致停工等。工期顺延情况见附件七：《工期顺延情况说明》。

七、关于质量标准与验收的约定工程质量应达到国家相关施工规范标准的要求。工程完工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供相关工程资料。验收过程中如发现质量问题或其他需要整改的地方，应在验收单中注明，并由双方签字确认。整改完成后再次进行验收直至合格。具体验收标准和程序详见附件八：《工程验收标准和程序》。

八、违约责任与纠纷处理甲乙双方任何一方违反合同约定均应承担违约责任。若因履行合同发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。具体违约责任和纠纷处理办法见附件九：《违约责任与纠纷处理》。

九、合同的变更和解除在合同履行过程中，任何一方提出变更或解除合同请求，须经双方协商一致并签订书面协议。若因不可抗力导致合同无法继续履行，双方均可提出解除合同，但应及时通知对方并协商后续事宜。具体变更和解除条款详见附件十：《合同变更和解除条款》。

十、其他约定事项[其他具体约定事项]。

篇2

合同编号：__________

甲方（业主）：____________________

地址：____________________________________

联系方式：____________________

乙方（施工单位）：____________________

地址：____________________________________

联系方式：____________________

鉴于甲方需要家庭装饰装修服务，乙方具备相关施工资质和能力，双方在平等、自愿、公平的基础上，按照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，经友好协商，达成如下合同协议：

一、工程概况

1.工程地址：____________________。

2.工程内容：____________________________________。

3.工程期限：自______年______月______日至______年______月______日。

4.工程价款：人民币______元（大写：____________________元整）。

二、工程要求及标准

1.乙方