2025建设工程施工劳务分包合同协议书.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2025建设工程施工劳务分包合同协议书

本合同目录一览

1.1合同双方基本信息

1.2项目概况

1.3施工劳务分包内容

1.4工程进度安排

1.5工程量清单及单价

1.6合同价款及支付方式

1.7材料供应及管理

1.8施工现场管理

1.9施工安全及环境保护

1.10质量要求及验收标准

1.11风险责任及处理

1.12争议解决

1.13合同变更及终止

1.14合同解除条件及程序

1.15合同生效及其他约定

第一部分：合同如下：

第一条合同双方基本信息

1.1.1分包方名称、地址、法定代表人及联系方式

1.1.2总承包方名称、地址、法定代表人及联系方式

1.1.3项目名称、地点、合同工期

1.1.4合同编号

第二条项目概况

2.1工程概况

2.1.1工程规模、结构形式、主要工程量

2.1.2工程设计及施工图纸

2.1.3工程质量要求

2.1.4工程安全文明施工要求

第三条施工劳务分包内容

3.1分包范围

3.1.1分包工程的具体内容

3.1.2分包工程的质量标准

3.1.3分包工程的施工期限

3.2分包方责任

3.2.1按照合同约定完成分包工程

3.2.2确保分包工程质量、安全

3.2.3按时提交施工进度报告

第四条工程进度安排

4.1工程进度计划

4.1.1各分部分项工程的施工时间

4.1.2关键线路的施工时间

4.1.3进度调整程序

4.2进度控制措施

4.2.1施工组织设计

4.2.2施工资源配置

4.2.3施工现场管理

第五条工程量清单及单价

5.1工程量清单编制

5.1.1工程量清单的编制依据

5.1.2工程量清单的内容

5.1.3工程量清单的审核

5.2单价确定

5.2.1单价的编制依据

5.2.2单价的确定方法

5.2.3单价的调整程序

第六条合同价款及支付方式

6.1合同价款

6.1.1合同总价

6.1.2分包工程结算

6.1.3工程变更及索赔

6.2支付方式

6.2.1预付款

6.2.2进度款

6.2.3结算款

6.2.4保修金

第七条材料供应及管理

7.1材料供应责任

7.1.1分包方负责材料采购及运输

7.1.2材料质量保证

7.1.3材料进场验收

7.2材料管理

7.2.1材料存放及保管

7.2.2材料使用及消耗

7.2.3材料回收及处理

第八条施工现场管理

8.1施工现场布置

8.1.1施工现场平面布置

8.1.2施工现场临时设施

8.1.3施工现场安全警示标志

8.2施工现场协调

8.2.1施工现场协调会议制度

8.2.2施工现场协调工作流程

8.2.3施工现场协调职责分工

8.3施工现场环境

8.3.1施工现场环境监测

8.3.2施工现场环境保护措施

8.3.3施工现场环境应急预案

第九条施工安全及环境保护

9.1施工安全责任

9.1.1分包方安全责任

9.1.2总承包方安全监督责任

9.1.3施工现场安全措施

9.2环境保护责任

9.2.1施工现场环境保护要求

9.2.2环境污染治理措施

9.2.3环境保护责任追究

第十条质量要求及验收标准

10.1质量要求

10.1.1工程质量标准

10.1.2材料质量要求

10.1.3施工工艺质量要求

10.2验收标准

10.2.1工程验收程序

10.2.2验收标准及方法

10.2.3验收资料要求

第十一条风险责任及处理

11.1风险识别

11.1.1工程风险识别

11.1.2施工风险识别

11.2风险责任

11.2.1分包方风险责任

11.2.2总承包方风险责任

11.3风险处理

11.3.1风险处理程序

11.3.2风险处理措施

第十二条争议解决

12.1争议解决方式

12.1.1协商解决

12.1.2仲裁解决

12.1.3法院诉讼解决

12.2争议解决程序

12.2.1争议提起

12.2.2争议调解

12.2.3争议裁决或判决

第十三条合同变更及终止

13.1合同变更

13.1.1合同变更条件

13.1.2合同变更程序

13.1.3合同变更内容

13.2合同终止

13.2.1合同终止条件

13.2.2合同终止程序

13.2.3合同终止后的处理

第十四条合同解除条件及程序

14.1合同解除条件

14.1.1分包方违约解除

14.1.2总承包方违约解除

14.1.3