灵峰市建设工程合同5篇.docx

灵峰市建设工程合同5篇

篇1

甲方（发包方）：____________________

乙方（承包方）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方位于灵峰市的建设工程项目，经友好协商，达成如下合同条款，以资共同遵守：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程规模及内容：____________________

4.工程立项批准文号：____________

二、工程承包范围及承包方式

1.承包范围：具体以甲方发出的设计图为准。包括但不限于以下内容（具体根据设计图描述）等。在施工过程中增加的工程项目内容按双方书面签证的补充协议计算工程量。本合同不包括特殊施工环境和特殊要求的项目内容。所有变更部分均按双方确认的预算表计价。

篇2

合同编号：XXXXXXXXXXXX

甲方（发包方）：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

乙方（承包方）：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方委托乙方承建灵峰市XXXX项目工程达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：灵峰市建设工程（以下简称“本项目”）。

2.工程地点：灵峰市XXXXXXXXXXXX区。

3.工程内容：包括但不限于建筑物的设计、施工、装修等。

二、合同工期

本项目工程开工日期为XXXX年XX月XX日，竣工日期为XXXX年XX月XX日。具体进度计划由乙方制定并提交甲方批准。若因乙方原因延误工期，乙方应按照合同约定承担违约责任。

三、工程质量与验收

1.乙方应确保工程达到国家及地方规定的建设工程施工质量验收标准。

2.工程竣工后，乙方应按照相关规定提交验收申请并提供完整的竣工资料。甲方应在收到申请后的合理时间内组织验收。若验收不合格，乙方应负责整改并承担相应费用。

四、合同价款与支付

1.本项目工程合同总价为人民币XXXXXXXX元（大写：XXXXXXXX元整）。该价格包含但不限于人工费、材料费、机械费、税费等。具体价格明细详见附件。

2.甲方应按以下方式支付合同价款：

（1）预付款：合同签订后XX日内支付合同总价的XX%；

（2）进度款：根据工程实际进度按月支付；

（3）尾款：工程竣工验收合格后支付至合同总价的XX%，余款作为质保金，待工程保修期满后支付。

五、材料设备供应

1.甲方负责提供主要材料设备，并确保按时供应。若因甲方原因导致材料设备供应延误，工期相应顺延。

2.乙方负责其他辅助材料设备的采购与供应，并确保质量符合要求。

六、工程保修

1.乙方应按照国家有关规定承担工程保修责任，保修期限为工程竣工验收合格之日起两年。

2.在保修期内，因乙方施工质量原因造成的损坏，乙方应负责无偿维修。

七、违约责任

1.若因甲方原因导致工程停工，甲方应承担违约责任并支付违约金。若停工时间超过XX个月，乙方有权解除合同。

2.若因乙方原因导致工程延期或质量不符合要求，乙方应承担违约责任并支付违约金。若延期时间超过合同约定时间XX个月，甲方有权解除合同。

3.若因不可抗力因素导致工程延期或损失，双方应协商解决。

八、争议解决

本合同在履行过程中发生争议时，双方应首先协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他约定事项

1.双方应遵守国家法律法规，履行合同义务，遵循诚信原则。未尽事宜双方协商解决。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字盖章之日起生效。合同附件为本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。

3.本合同有效期为工程开工之日起至工程保修期满。保修期满后，本合同自动终止。若甲乙双方有续签意向，可另行协商签订合同。

十、签署及生效：双方代表签字盖章后生效。本合同一式二份，甲乙双方各执一份存查。（以下无正文）甲方代表签字盖章：（盖章）甲方负责人亲笔签名盖章）XXX年XX月XX日乙方法人代表签字盖章：（公司公章及法人章）（负责人亲笔签名盖章）XXX年XX月XX日附件一灵峰市建设工程合同明细表合同编号：XXXXXXXXXXXX工程名称灵峰市X