- 1、本文档共27页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
临时设施合同(格式)7篇
篇1
合同编号:XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX
甲方(建设单位):XXXXXXX,地址:XXXXXXX,联系方式:XXXXXXX。
乙方(施工单位):XXXXXXX,地址:XXXXXXX,联系方式:XXXXXXX。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,为确保临时设施的建设质量和进度,甲方与乙方经过友好协商,达成如下协议:
一、工程概况
1.工程名称:XXXXXXX。
2.工程地点:XXXXXXX。
3.工程内容:XXXXXXX。
4.工程质量要求:XXXXXXX。
5.工程进度要求:XXXXXXX。
二、合同价款及支付方式
1.合同价款:本次工程的合同价款为人民币XXXX元整(大写:XXXX元整)。
2.支付方式:甲方在签订合同后支付乙方合同价款的XX%作为预付款,即人民币XXXX元整(大写:XXXX元整)。剩余XX%的合同价款,即人民币XXXX元整(大写:XXXX元整),在乙方按照合同约定完成临时设施的建设后,甲方一次性支付。
三、工程期限
本次工程的开工日期为XXXX年XX月XX日,竣工日期为XXXX年XX月XX日,合同总工期为XX天。乙方应在开工日期前做好充分的准备工作,确保工程按时开工。在合同总工期内,乙方应按时完成临时设施的建设任务。
四、双方权利义务
1.甲方权利与义务:甲方有权对乙方进行监督,确保乙方按照合同约定进行临时设施的建设。甲方有义务按照合同约定支付合同价款,确保乙方获得应有的报酬。同时,甲方应提供必要的支持和协助,确保乙方能够顺利进行施工。
2.乙方权利与义务:乙方有权要求甲方提供必要的支持和协助,确保施工顺利进行。乙方有义务按照合同约定完成临时设施的建设任务,确保建设质量符合甲方要求。同时,乙方应遵守相关法律法规和规定,确保施工符合法律法规的要求。
五、违约责任
1.甲方违约责任:如甲方未按照合同约定支付合同价款或提供必要的支持和协助,导致乙方无法按时完成施工任务或建设质量不符合要求,甲方应承担相应的违约责任。
2.乙方违约责任:如乙方未按照合同约定完成施工任务或建设质量不符合要求,乙方应承担相应的违约责任。甲方有权要求乙方承担相应的损失和费用。
六、争议解决方式
1.协商和解:在合同履行过程中如发生争议,双方应首先尝试通过友好协商和解的方式解决。
2.调解处理:如协商和解无法解决问题,双方可寻求第三方机构的调解处理。
3.仲裁解决:如调解处理仍无法解决问题,双方可将争议提交至仲裁机构进行仲裁解决。仲裁裁决具有法律效力,双方应履行仲裁裁决的结果。
4.诉讼解决:如仲裁解决仍无法解决问题,双方可将争议提交至人民法院进行诉讼解决。诉讼判决具有法律效力,双方应履行判决结果。
七、合同生效与终止
1.合同生效:本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后,双方应认真履行合同义务,确保临时设施的建设任务顺利完成。
2.合同终止:在合同履行过程中,如发生下列情形之一,双方可协商终止合同:(1)因不可抗力导致合同无法继续履行;(2)双方协商一致的;(3)其他符合法律规定的情形。合同终止后,双方应友好协商解决相关事宜,确保双方权益得到保障。
八、其他约定事项
1.必威体育官网网址条款:双方应对本合同内容及施工过程中获知的对方商业秘密和技术资料必威体育官网网址,未经对方书面同意,不得向第三方泄露或用于其他用途。必威体育官网网址期限为自合同签订之日起至工程竣工验收后XX年止。
2.不可抗力条款:因不可抗力导致合同无法按时履行或无法完成施工任务时,双方应及时沟通并协商解决方案。不可抗力包括但不限于自然灾害、政府政策调整、社会突发事件等不可预见、不可避免且无法克服的客观情况。
3.适用法律条款:本合同适用中华人民共和国法律法规。如在合同履行过程中发生争议或纠纷,双方应首先尝试通过友好协商和解的方式解决;协商和解不成的,任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议或纠纷。
篇2
临时设施合同
合同编号:XXXX-XXXX-XXXX
甲方(委托方):XXXX有限公司
地址:XXXX市XXXX区XXXX街XXXX号
法定代表人:XXXX
联系方式:XXXX-XXXX-XXXX
乙方(受托方):XXXX建筑公司
地址:XXXX市XXXX区XXXX街XXXX号
法定代表人:XXXX
联系方式:XXXX-XXXX-XXXX
根据《中华人民共和国合同法》及
您可能关注的文档
- 专业版的男方离婚协议书样本8篇.docx
- 2025商铺出租合同书范本9篇.docx
- 装修装饰施工合同范本6篇.docx
- 旋喷桩劳务合同5篇.docx
- 瓷土运输承包合同5篇.docx
- 玉米 菜籽原料采购协议书8篇.docx
- 省道大桥工程工程预应力箱梁工程劳务承包施工合同10篇.docx
- 【实习协议】就业实习协议5篇.docx
- 退休返聘劳务协议9篇.docx
- 2025年如何签订一份滴水不漏的合同8篇.docx
- 中医治癌手册.docx
- 2025年国营暖泉农场职工医院医护人员招聘笔试备考题库及答案解析.docx
- 2025年上海梅山冶金公司职工医院医护人员招聘笔试备考试题及答案解析.docx
- 2025年林口县中医院医护人员招聘笔试备考试题及答案解析.docx
- 高端酒店常年财务顾问服务合同.docx
- 2025年银川市中医院医护人员招聘笔试备考题库及答案解析.docx
- 2025年四平市中心医院医护人员招聘笔试备考试题及答案解析.docx
- 2025年鄂尔多斯市医院医护人员招聘笔试备考题库及答案解析.docx
- 专题11 分式的运算、整数指数幂、分式方程及应用之九大题型(解析版).docx
- 高端酒店式公寓场地租赁与物业服务合同.docx
最近下载
- NBT 31011 陆上风电场工程设计概算编制规定及费用标准.pdf VIP
- 火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013年版)(标准).doc VIP
- 盂城驿讲解词.doc
- 2025年叉车证理论全国考试题库(含答案).pdf VIP
- 2025年叉车司机作业证理论全国考试题库(含答案) .pdf VIP
- 建筑施工现场临时用电及临建房屋管理培训课件.ppt VIP
- 课题申报书:国土空间规划法治化研究.docx VIP
- 建筑施工现场安全员培训课件之临时用电及常见问题.ppt VIP
- 四川省成都市金牛区2023-2024学年八年级下学期期末数学试题(含答案).pdf VIP
- 《演化与博弈论》课件.ppt VIP
文档评论(0)