山东省住建厅施工合同模板9篇.docxVIP

山东省住建厅施工合同模板9篇

篇1

合同编号：_________

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为明确双方在建设工程施工过程中的权利和义务，经双方协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：_________

工程地点：_________

工程内容：_________

承包范围：_________

二、合同工期

开工日期：_________

竣工日期：_________

合同工期：_________天

三、质量标准

工程质量标准：_________

四、签约合同价与合同价格调整

签约合同价为：_________元（人民币），其中：暂列金额_________元（人民币），暂估价_________元（人民币）。

因工程量变化、设计变更、工期调整、材料价格波动等因素导致合同价格调整的，双方应按照《山东省建设工程施工合同》示范文本中关于合同价格调整的约定执行。

五、工程付款及结算

1.甲方应按照本合同约定的支付节点和支付比例向乙方支付工程款。具体支付节点和支付比例如下：

（1）合同签订后，甲方支付乙方签约合同价的30%作为预付款。

（2）乙方完成全部工程量并经甲方验收合格后，甲方支付乙方至合同价的70%。

（3）乙方完成全部工程量并经甲方验收合格，且乙方提交完整的竣工结算资料后，甲方支付乙方至结算价的90%。

（4）结算价经审计确认后，甲方支付乙方至结算价的100%。

2.乙方应在甲方支付款项前，向甲方提供等额的合法合规发票。否则，甲方有权拒绝支付款项，并要求乙方承担相应的违约责任。

3.双方应按照《山东省建设工程施工合同》示范文本中关于工程结算的约定执行。结算价经审计确认后，甲方应按照约定及时向乙方支付结算款。若甲方逾期支付的，应按照同期银行贷款利率向乙方支付逾期利息。

六、验收与保修

1.乙方应在工程竣工后，及时向甲方提交验收申请报告和相关资料。甲方应在收到验收申请报告后14天内组织验收。若甲方逾期未组织验收的，视为工程已通过验收。

2.验收时，若发现工程质量存在问题的，双方应按照《山东省建设工程施工合同》示范文本中关于验收与保修的约定执行。乙方负责进行保修，并承担相应的保修费用。保修期满后，甲方应按照约定向乙方支付保修款。若甲方逾期支付的，应按照同期银行贷款利率向乙方支付逾期利息。

3.双方应按照《山东省建设工程施工合同》示范文本中关于竣工验收的约定执行。竣工验收报告经甲方认可后，乙方可向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料。甲方应按照约定及时办理结算和支付款项。若甲方逾期未办理的，视为认可乙方的结算结果。

七、违约责任

1.甲方未按约定支付工程款的，应按照同期银行贷款利率向乙方支付逾期利息，并承担相应的违约责任。逾期付款超过30天的，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿损失。

2.乙方未按约定完成工程内容的，应承担相应的违约责任。因乙方原因导致工期延误的，每逾期一天，乙方应向甲方支付违约金_________元（人民币）。因乙方原因导致工程质量不符合约定的，乙方应负责返工修复，并承担相应的费用和损失。若因此造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方的全部损失。具体违约责任可参照《山东省建设工程施工合同》示范文本中的约定执行。

3.若一方违约导致另一方遭受损失的，违约方应承担赔偿责任。具体赔偿金额应根据实际损失情况确定，并可参照《山东省建设工程施工合同》示范文本中的约定执行。

4.若发生争议或纠纷的，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼或申请仲裁机构仲裁。具体仲裁机构可参照《山东省建设工程施工合同》示范文本中的约定执行。

5.双方应严格遵守本合同的各项条款和约定，切实履行各自的义务和责任。若一方违反约定的，另一方有权要求其履行义务或采取补救措施，并有权要求其承担相应的违约责任和赔偿责任。具体违约责任和赔偿责任可参照《山东省建设工程施工合同》示范文本中的约定执行。同时，双方应加强沟通和协作，确保工程的顺利进行和完成。若因一方原因导致工程无法按时完成或造成其他损失的，应由该方承担全部责任和损失赔偿责任。具体责任和损失赔偿可参照《山东省建设工程施工合同》示范文本中的约定执行。此外，

篇2

合同编号：[合同编号]

发包方（甲方）：[发包方名称]

承包方（乙方）：[承包方名称]

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿