防水工程清包工合同范本6篇.docx

防水工程清包工合同范本6篇

篇1

发包方（甲方）：XX，身份证号：XXXX，联系电话：XXXX。

承包方（乙方）：XX，身份证号：XXXX，联系电话：XXXX。

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：XX小区防水工程

2.工程地点：XX市XX区XX路XX号

3.工程内容：屋顶、墙面防水施工

4.承包方式：清包工

第二条工程造价及付款方式

1.工程造价：本次防水工程的总造价为XX元（大写：XX元整）。具体单价和工程量根据实际施工情况结算。

2.付款方式：工程完工并通过验收后，甲方一次性支付乙方全部工程款。

第三条工期及交付标准

1.工期：本次防水工程的工期为XX天。自甲方通知乙方进场施工之日起计算。

2.交付标准：乙方需按照甲方要求进行施工，确保施工质量符合相关标准，并按时交付使用。

第四条双方权利义务

1.甲方权利与义务：甲方有权对乙方的施工进行监督，确保施工质量符合标准要求。同时，甲方需按时支付乙方相应的工程款，并提供必要的施工支持和协助。

2.乙方权利与义务：乙方有权获得相应的工程款，并按照甲方要求进行施工。在施工过程中，乙方需严格遵守相关安全操作规程，确保施工质量和安全。同时，乙方需按时完成交付任务，并承担相应的保修责任。

第五条违约责任及争议解决方式

1.违约责任：如一方违反本合同的约定，需承担相应的违约责任。具体违约责任的承担方式将根据违约方违约程度及给对方造成的实际损失来确定。

2.争议解决方式：如双方在本合同的履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应尊重法院判决，并承担相应的诉讼费和律师费。

第六条合同生效及终止条款

1.合同生效：本合同自双方签字或盖章之日起生效。在合同生效前，双方应确保合同条款的履行和遵守。

2.合同终止：如一方违反本合同的约定或发生其他不可抗力因素导致合同无法继续履行时，双方可协商终止合同。合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜，并承担相应的违约责任和损失。

综上所述，本合同是双方协商一致后达成的约定。双方应共同遵守本合同条款，确保施工质量和安全，按时完成交付任务。如有违约行为发生，双方应依法承担相应的法律责任。希望本合同能够明确双方权利义务关系，促进工程顺利进行和双方共同发展。

篇2

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程内容：

第二条承包范围及方式

1.承包范围：

2.承包方式：清包工。具体为：乙方负责提供施工所用的工具、设备、辅助材料，并自带施工操作所需的其他工具。甲方负责提供施工主材料。

第三条工程造价及付款方式

1.工程造价：大写：_____元；小写：_____元。具体以双方根据实际施工面积结算为准。

2.付款方式：合同签订后，甲方支付乙方_____元作为预付款；乙方按合同约定完成全部施工内容并经甲方验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。

第四条施工期限

本工程自_____年_____月_____日开工，至_____年_____月_____日竣工，共_____天。如因甲方原因造成工程停工，工期可相应顺延。

第五条施工要求及质量标准

1.乙方必须按照甲方提供的施工图纸及技术要求施工，并接受甲方的监督与检查。

2.乙方在施工过程中必须遵守下列规定：严格遵守操作规程，正确使用施工工具、设备；严格执行安全施工规范，落实各项安全防护措施；严禁违章作业，确保施工质量和安全。

3.乙方施工完毕后，必须经甲方验收合格后方可交付使用。

第六条违约责任及赔偿标准

1.甲方若不按合同约定支付预付款或工程进度款，每延误一天，应向乙方支付合同总金额的千分之五的违约金。若甲方在合同约定的付款期限内未支付全款，乙方有权终止合同，并追究甲方的违约责任。

2.乙方若不能按照合同约定的工期完成施工任务，每延误一天，应向甲方支付合同总金额的千分之五的违约金。若乙方在合同约定的工期内未完成任务，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

3.乙方在施工过程中若因自身原因造成