通用上海建筑劳务分包合同书范文2025年通用.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

通用上海建筑劳务分包合同书范文2025年通用

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

1.2合同双方地址

1.3合同双方联系方式

2.项目基本信息

2.1项目名称

2.2项目地点

2.3项目规模

2.4项目工期

3.劳务分包内容

3.1分包工程范围

3.2分包工程量

3.3分包工程标准

4.劳务分包价格

4.1分包工程总价

4.2分包工程单价

4.3分包工程结算方式

5.付款方式

5.1付款比例

5.2付款时间

5.3付款方式

6.质量要求

6.1工程质量标准

6.2质量检验方式

6.3质量责任

7.安全生产

7.1安全生产责任

7.2安全生产措施

7.3安全事故处理

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.2争议解决机构

8.3争议解决期限

9.合同解除

9.1合同解除条件

9.2合同解除程序

9.3合同解除后的处理

10.违约责任

10.1违约情形

10.2违约责任承担

10.3违约赔偿

11.合同生效

11.1合同生效条件

11.2合同生效时间

11.3合同生效地点

12.合同附件

12.1附件一：分包工程量清单

12.2附件二：分包工程图纸

12.3附件三：其他相关文件

13.合同变更

13.1合同变更条件

13.2合同变更程序

13.3合同变更内容

14.合同终止

14.1合同终止条件

14.2合同终止程序

14.3合同终止后的处理

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

甲方：上海市建筑有限公司

乙方：建筑劳务分包有限公司

1.2合同双方地址

甲方地址：上海市区路号

乙方地址：上海市区路号

1.3合同双方联系方式

甲方联系人：

甲方联系电话：138

乙方联系人：

乙方联系电话：1395678

2.项目基本信息

2.1项目名称

上海市区路号住宅楼工程

2.2项目地点

上海市区路号

2.3项目规模

占地面积：5000平方米

总建筑面积：10000平方米

2.4项目工期

合同工期：自合同生效之日起12个月

3.劳务分包内容

3.1分包工程范围

乙方负责本项目的土建、安装、装饰装修等全部劳务分包工作。

3.2分包工程量

详见附件一：分包工程量清单

3.3分包工程标准

按照国家相关规范和标准执行，详见附件二：分包工程图纸

4.劳务分包价格

4.1分包工程总价

人民币叁佰万元整（￥3000000.00）

4.2分包工程单价

详见附件一：分包工程量清单

4.3分包工程结算方式

按月结算，每月末支付上月已完成工程量的80%，剩余20%在工程验收合格后支付。

5.付款方式

5.1付款比例

首付款：合同签订后5个工作日内支付合同总额的10%

进度款：按月结算

尾款：工程验收合格后支付合同总额的10%

5.2付款时间

每月5日前支付上月进度款

工程验收合格后30日内支付尾款

5.3付款方式

银行转账

6.质量要求

6.1工程质量标准

按照国家相关规范和标准执行，确保工程质量达到合格标准。

6.2质量检验方式

甲方派驻监理人员对乙方施工过程进行监督检查，乙方应积极配合。

6.3质量责任

若因乙方施工原因导致工程质量不合格，乙方应承担全部责任，并承担由此产生的损失。

8.争议解决

8.1争议解决方式

双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向上海市区人民法院提起诉讼。

8.2争议解决机构

本合同争议解决机构为上海市区人民法院。

8.3争议解决期限

双方应在争议发生后30日内提交争议解决机构。

9.合同解除

9.1合同解除条件

（1）一方违反合同约定，严重损害对方利益；

（2）发生不可抗力，致使合同无法履行；

（3）一方在合同履行过程中出现重大违法违规行为。

9.2合同解除程序

任何一方要求解除合同时，应书面通知对方，并说明解除原因。

9.3合同解除后的处理

合同解除后，双方应立即停止履行合同，并按照合同约定进行清算和结算。

10.违约责任

10.1违约情形

（1）一方未按时支付合同款项；

（2）一方未按合同约定履行质量要求；

（3）一方未按合同约定履行安全生产责任；

（4）一方违反合同约定的其他义务。

10.2违约责任承担

违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

10.3违约赔偿

违约赔偿金额由双方协商确定，如协商不成，由法院判决。