酒店建筑工程施工合同书(2025版).docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

酒店建筑工程施工合同书(2025版)

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

1.2合同双方地址

1.3合同双方法定代表人

1.4合同双方联系方式

2.合同标的

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程内容

2.4工程规模

3.工程施工

3.1施工组织设计

3.2施工进度计划

3.3施工质量标准

3.4施工安全措施

4.工程造价

4.1工程造价构成

4.2工程造价计算方法

4.3工程造价调整

5.付款方式

5.1付款比例

5.2付款时间

5.3付款方式

5.4付款条件

6.施工工期

6.1施工工期期限

6.2施工工期延误

6.3施工工期调整

7.工程验收

7.1验收标准

7.2验收程序

7.3验收结果

7.4验收争议处理

8.工程保修

8.1保修范围

8.2保修期限

8.3保修责任

9.违约责任

9.1违约情形

9.2违约责任承担

9.3违约赔偿

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

10.3争议解决程序

11.合同解除

11.1合同解除条件

11.2合同解除程序

11.3合同解除后果

12.合同生效

12.1合同生效条件

12.2合同生效时间

12.3合同生效标志

13.合同附件

13.1附件名称

13.2附件内容

13.3附件效力

14.其他约定

14.1其他约定事项

14.2其他约定效力

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

1.2合同双方地址

1.3合同双方法定代表人

1.4合同双方联系方式

1.4.1联系电话

1.4.2电子邮箱

1.4.3传真号码

2.合同标的

2.1工程名称：酒店建筑工程

2.2工程地点：市区路号

2.3工程内容：包括但不限于土建、安装、装饰装修等

2.4工程规模：占地面积平方米，建筑面积平方米

3.工程施工

3.1施工组织设计

3.1.1施工单位应编制施工组织设计，明确施工方案、施工工艺、施工进度、质量保证措施等

3.2施工进度计划

3.2.1施工单位应根据工程特点和合同约定，编制施工进度计划，并报业主单位批准

3.3施工质量标准

3.3.1施工单位应按照国家现行施工质量验收规范和标准进行施工，确保工程质量达到合同约定标准

3.4施工安全措施

3.4.1施工单位应制定施工安全措施，确保施工现场安全，防止事故发生

4.工程造价

4.1工程造价构成

4.1.1工程造价包括直接工程费、间接费、利润和税金等

4.2工程造价计算方法

4.2.1工程造价按照国家现行建筑工程预算定额和取费标准计算

4.3工程造价调整

4.3.1工程造价在合同签订后，如遇政策性调整，按国家相关政策执行调整

5.付款方式

5.1付款比例

5.1.1预付款：合同签订后天内支付工程合同价的%

5.2付款时间

5.2.1每月支付进度款的%

5.3付款方式

5.3.1通过银行转账方式支付

5.4付款条件

5.4.1业主单位收到施工单位提交的付款申请和发票后，应在个工作日内支付

6.施工工期

6.1施工工期期限

6.1.1合同工期为个月

6.2施工工期延误

6.2.1因施工单位原因导致工期延误，每延误一天，应向业主单位支付元违约金

6.3施工工期调整

6.3.1因不可抗力等原因导致工期延误，经双方协商一致，可适当调整工期，但不得超过合同工期总期限的%

7.工程验收

7.1验收标准

7.1.1工程验收标准按照国家现行建筑工程质量验收规范执行

7.2验收程序

7.2.1施工单位在工程完工后，向业主单位提交验收申请，业主单位应在天内组织验收

7.3验收结果

7.3.1验收合格，业主单位应在验收合格证书上签字确认

7.4验收争议处理

7.4.1验收过程中如有争议，双方应协商解决；协商不成的，可申请仲裁或向人民法院提起诉讼

8.工程保修

8.1保修范围

8.1.1保修范围包括但不限于地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、电气管线工程、上下水管线的安装工程等

8.2保修期限

8.2.1保修期限自工程竣工验收合格之日起计算，具体如下：

8.2.1.1地基基础工程和主体结构工程，为设计使用年限；

8.2.1.2屋面防水工程，为五年；

8.2.1.3电气管线、上下水管线的安装工程，为两年；

8.2.1.4其他项目的