政府拆除施工合同8篇.docx

政府拆除施工合同8篇

篇1

甲方（建设单位）：_________

乙方（施工单位）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为确保拆除施工工作的顺利进行，明确双方的权利和义务，特订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.拆除范围：具体范围详见附图。

4.拆除要求：按照甲方要求进行拆除，确保拆除彻底、安全、环保。

二、合同价款及支付方式

1.合同价款：本工程合同价款为人民币_________元整（￥_________元）。具体金额根据拆除难度、面积等因素，双方协商确定。

2.支付方式：甲方在签订合同后支付乙方合同价款的50%作为预付款，即人民币_________元整（￥_________元）。剩余50%在拆除工作完成后一次性支付。

三、工期及进度要求

1.工期：本工程计划工期为_________天，自甲方发出开工通知之日起算。

2.进度要求：乙方应制定详细的工作计划，确保按时完成拆除任务。甲方有权对乙方的进度进行监督，并提出合理建议和要求。

四、质量及安全要求

1.质量要求：乙方应确保拆除工作符合相关质量标准和甲方要求，确保拆除彻底、不留隐患。

2.安全要求：乙方应制定详细的安全措施和应急预案，确保拆除过程中的安全。甲方有权对乙方的安全措施进行检查和指导。

五、违约责任及赔偿标准

1.违约责任：若乙方未按时完成拆除任务或拆除质量不符合要求，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。具体违约责任根据违约程度由双方协商确定。

2.赔偿标准：若因乙方的过失或疏忽导致甲方或其他人员受伤、死亡或财产损失，乙方应承担相应的赔偿责任。具体赔偿标准根据损失程度由双方协商确定。

六、争议解决方式及管辖法院

1.争议解决方式：若双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.管辖法院：本合同的管辖法院为甲方所在地人民法院。若乙方在异地，甲方可选择乙方所在地人民法院管辖。

七、合同生效及终止条件

1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。若一方违约或双方协商一致的，可提前终止合同。

2.终止条件：若乙方在合同规定工期内未完成拆除任务或拆除质量不符合要求，甲方有权终止合同并要求乙方承担相应的违约责任。若甲方未按时支付合同价款或提出不合理要求，乙方有权终止合同并要求甲方承担相应的违约责任。

八、其他未尽事宜及补充条款

1.其他未尽事宜：本合同未尽事宜，双方可协商补充。补充条款与本合同具有同等法律效力。

2.补充条款：为确保拆除施工的顺利进行，双方可协商制定以下补充条款：_________（具体补充条款根据实际情况填写）。

甲方（建设单位）：_________（签字/盖章）

乙方（施工单位）：_________（签字/盖章）

日期：_________年_________月_________日

篇2

甲方（政府）：____________，以下简称甲方。

地址：___________________________

联系电话：_________________________

联系人：___________________________

单位注册号/统一社会信用代码：___________________________

乙方（施工单位）：____________，以下简称乙方。

地址：___________________________

联系电话：_________________________

联系人：___________________________

营业执照注册号：___________________________

企业资质证书号：___________________________

安全生产许可证号：___________________________

鉴于甲方的社会公共职责，需要拆除某些施工合同内的建筑或设施，甲乙双方在遵循国家法律法规的基础上，经友好协商，就拆除施工合同达成以下协议：

一、协议目的和背景

描述合同背景以及政府进行拆除的目的和意义，概述涉及项目的基本信息，并确定本协议的核心原则为合作双方遵守相关法规。合同基于相互尊重的基础上共同协作以确保项目顺利执行和符合公共利益的需要。为保障工程质量和各方权益，甲乙双方共同遵守本协议的条