2024年建设工程保持廉洁协议书简单版(五篇) .pdf

建设工程保持廉洁协议书简单版

外墙粉刷合同发包方（甲方）：_____承包方（乙

方）：_____根据《民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的规

定，结合本工程具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础

上，双方就甲方房屋外墙粉刷达成如下协议：

一、工程概况：

1、工程项目：甲方房屋外墙粉刷

2、工程地点：构皮滩街上向东路

二、工程内容及单价

1、将甲方房屋靠街一面（一楼除外）的瓷砖锑掉后用水泥清光。

共计1800.00元

2、房屋后面水泥清光，单价为15.00元每平方米。

三、发包方式包工不包料。即甲方负责提供粉刷所需的材料如水

泥、细沙等。乙方负责组织工人施工和自备施工工具等。

四、工程质量要求

1、靠街一面的瓷砖全部锑掉，包括贴瓷砖时所用的水泥灰浆。

2、墙体粉刷清光符合建筑行业质量检验评定标准。（即与周围房

屋外墙清光质量相当。）

五、安全文明施工要求

1、乙方在施工时，严格按照国家安全操作规范及文明施工条例要

求标准进行施工。

第1页共12页

2、乙方在施工期间，严格采取安全施工保护措施。由于自身设备

故障、安全措施防护不到位、作业不规范等造成作业人员或其他人员

的人身伤害伤亡、甲方设备损坏等，由乙方承担全部责任，与甲方无

关。

六、工期由于锑瓷砖一面是街面，一个门面是甲方的副食店，另

一个门面是甲方的在出售金沙煤。为尽量减少施工对甲方生意带来的

影响，故在开工之日起____日内（特殊天气如下雨不能施工除外）必

须完成门面的瓷砖锑出和水泥清光工作。每拖延____日，按工程总造

价（1800.00元）的5%进行罚款。房屋后面的墙面清光，时间不计。

（附开工时间：____年____月____日）

七、双方责任：甲方：

1、按时提供所需材料。

2、为乙方提供电源、水源等。

3、在施工场所拉好警戒线，提醒过往行人勿靠近施工场所。乙

方：

1、严格按照国家颁布的施工验收规范和质量检验标准，把好工程

质量关。

2、如出现工程质量问题，造成重新返工，工期延误和浪费材料等

损失，由乙方承担。

3、保管好自身工具，若丢失自行负责，与甲方无关。

八、未涉及条款，由甲乙双方协商解决。

第2页共12页

九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，由双方负责人签字盖

章之日起生效。甲方：_____乙方：_____

建设工程保持廉洁协议书简单版（二）

上诉人（一审被告、反诉原告）：_____环保工程有限公司

法定代表人：_____

被上诉人（一审原告、反诉被告）：_____

法定代表人：_____

上诉人因_____一案，不服____人民法院____年____月____日

（_____）丰民初字第____号民事判决。现依法提起上诉。上诉的请求

和事实理由如下。

上诉请求

1、请求撤销一审判决，依法改判;

2、请求依法判令被上诉人承担一、二审诉讼费用。

事实和理由

_______________________________________________________

综上所述，一审判决认定事实不清，适用法律错误。据此，上诉

人依法提出上诉，请求上级人民法院依法查明事实，正确适用法律，

撤销一审错误判决，依法驳回原告的诉讼请求，支持反诉原告的反诉

请求。

此致

____市中级人民法院

第3页共12页

上诉人：_____

____年____月____日

建设工程保持廉洁协议书简单版（三）

工程项目名称：_____

发包单位（甲方）：_____

承包单位（乙方）