水利劳务施工合同9篇.docx

水利劳务施工合同9篇

篇1

甲方（发包方）：XX水利工程有限公司

乙方（承包方）：XX劳务施工队

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方发包的水利劳务施工工程达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XX水利工程劳务施工

2.工程地点：XX市XX区XX镇

3.工程内容：水利工程劳务施工，包括土方开挖、填筑、排水等作业内容

4.工程规模：工程总量约为XX立方米，具体以甲方提供的施工图纸为准

二、合同工期

1.工程开工日期：XXXX年XX月XX日

2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.合同工期：XX天

三、质量标准

1.乙方必须严格按照甲方提供的施工图纸和技术要求施工，确保施工质量符合相关标准。

2.乙方应建立健全施工质量控制体系，制定施工质量控制措施，确保每一道工序都达到质量要求。

3.甲方有权对施工质量进行监督检验，对不符合质量要求的工程，甲方有权要求乙方返工或整改。

四、合同价款及支付方式

1.合同价款：本工程采用包工包料的方式，单价为每立方米XX元，总价为XX元。具体价格根据施工图纸和实际情况进行调整。

2.支付方式：甲方在签订合同后支付乙方工程总价的XX%作为预付款，工程竣工后支付剩余的XX%。乙方需提供相应的发票和结算清单。

五、违约责任

1.甲方如未按时支付合同价款或未提供必要的技术支持，应承担相应的违约责任，并赔偿乙方由此造成的损失。

2.乙方如未按时完成施工任务或施工质量不符合要求，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方由此造成的损失。

六、争议解决方式

本合同的履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应尊重法院判决，履行判决结果。

七、合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.在合同履行过程中，如遇不可抗力或国家政策调整等情形，导致合同无法继续履行的，双方可协商解除合同。协商不成的，任何一方均可向法院提起诉讼。

八、其他约定事项

1.乙方在施工中应注意保护甲方的财产和设施，避免对周围环境造成破坏。如有损坏或污染行为发生，乙方应承担相应的赔偿责任。

2.甲方应提供必要的技术支持和现场指导，确保乙方能够顺利完成施工任务。同时，甲方也应尊重乙方的劳动成果，及时支付合同价款。

3.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

综上所述，甲乙双方经过友好协商，达成以下共识：由乙方负责实施XX水利工程劳务施工任务；甲方提供必要的技术支持和现场指导；乙方确保施工质量符合相关标准；甲方按时支付合同价款。双方共同遵守以上合同条款，确保水利劳务施工工程的顺利进行和成功完成。

篇2

甲方（发包方）：[公司名称]

乙方（承包方）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实守信的基础上，就甲方水利劳务施工事项达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：[工程内容]

4.工程造价：[工程造价]

二、承包方式

乙方采用[承包方式]的方式承包甲方水利劳务施工工程，并负责施工过程中的一切事务。

三、合同工期

1.开工日期：[开工日期]

2.竣工日期：[竣工日期]

3.合同工期：[合同工期]天。

四、质量标准

乙方必须确保施工质量符合甲方要求，质量标准为[质量标准]。

五、付款方式

1.付款比例：甲方按[付款比例]的比例支付乙方施工费用。

2.付款方式：甲方通过[付款方式]的方式支付乙方施工费用。

3.付款时间：甲方在[付款时间]的时间内支付乙方施工费用。

六、违约责任

1.甲方违约责任：甲方如未按时支付乙方施工费用或未提供必要支持，需承担相应的违约责任。

2.乙方违约责任：乙方如未按时完成施工任务或施工质量不符合要求，需承担相应的违约责任。

七、其他约定

1.安全施工：乙方需确保施工现场安全，遵守相关安全规定，并承担由此造成的一切损失。

2.环境保护：乙方需遵守环境保护法规，确保施工对环境的影响降到最低。

3.争议解决：如甲乙双方发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、合同生效与