2024辛方建设工程施工合同.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2024辛方建设工程施工合同

本合同目录一览

第一条合同主体

1.1发包人

1.2承包人

第二条工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程内容

第三条合同价格

3.1合同总价

3.2价格调整

3.3支付方式

3.4支付进度

第四条工期

4.1开工日期

4.2竣工日期

4.3工期延误

第五条质量标准

5.1工程质量

5.2材料质量

5.3施工标准

第六条材料供应

6.1材料责任

6.2材料验收

6.3材料储存

第七条施工安全

7.1安全责任

7.2安全措施

7.3安全事故处理

第八条知识产权

8.1知识产权保护

8.2侵权责任

第九条必威体育官网网址条款

9.1必威体育官网网址内容

9.2必威体育官网网址期限

9.3泄密责任

第十条违约责任

10.1发包人违约

10.2承包人违约

10.3违约赔偿

第十一条争议解决

11.1争议解决方式

11.2仲裁机构

11.3诉讼管辖

第十二条合同的变更和解除

12.1合同变更

12.2合同解除

第十三条合同的转让

13.1合同转让

13.2转让条件

第十四条合同的终止

14.1合同终止

14.2终止后的义务

第一部分：合同如下：

第一条合同主体

1.1发包人

1.1.1发包人名称：辛方建设发展有限公司

1.1.2发包人地址：××省××市××区××路××号

1.1.3发包人代表：×××

1.2承包人

1.2.1承包人名称：×××建筑工程有限公司

1.2.2承包人地址：××省××市××区××路××号

1.2.3承包人代表：×××

第二条工程概况

2.1工程名称：辛方住宅小区建设工程

2.2工程地点：××省××市××区××路××号

2.3工程规模：占地面积××平方米，总建筑面积××平方米，包括住宅、商业、配套设施等

2.4工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程、园林绿化工程等

第三条合同价格

3.1合同总价：人民币××亿元（大写：人民币玖拾捌亿捌仟万元整）

3.2价格调整：合同总价按照约定的调整方式进行调整

3.3支付方式：银行转账

3.4支付进度：按照工程进度分阶段支付

第四条工期

4.1开工日期：本合同签订后×个月内

4.2竣工日期：合同约定的工程内容全部完成后×个月内

4.3工期延误：承包人原因导致工期延误的，应按照约定承担违约责任

第五条质量标准

5.1工程质量：符合国家及行业相关标准和要求

5.2材料质量：符合国家及行业相关标准和要求

5.3施工标准：符合国家及行业相关标准和要求

第六条材料供应

6.1材料责任：承包人负责采购、运输、保管工程所需材料

6.2材料验收：发包人或者其委托的第三方对材料进行验收

6.3材料储存：承包人负责材料的储存和保管，确保材料安全

第八条知识产权

8.1知识产权保护：发包人和承包人应遵守国家关于知识产权的相关法律法规，保护对方的知识产权

8.2侵权责任：如发生侵权行为，侵权方应承担相应的法律责任

第九条必威体育官网网址条款

9.1必威体育官网网址内容：双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、运营秘密等

9.2必威体育官网网址期限：自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止

9.3泄密责任：泄露必威体育官网网址信息的一方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失

第十条违约责任

10.1发包人违约：发包人未按约定支付价款、延迟付款或擅自变更合同内容的，应承担违约责任

10.2承包人违约：承包人未按约定完成工程、擅自变更工程内容或材料的，应承担违约责任

10.3违约赔偿：违约方应承担因其违约给守约方造成的直接损失

第十一条争议解决

11.1

争议解决方式：双方发生合同争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择仲裁或诉讼

11.2仲裁机构：如选择仲裁，仲裁机构为×××仲裁委员会

11.3诉讼管辖：如选择诉讼，诉讼管辖地为×××人民法院

第十二条合同的变更和解除

12.1合同变更：合同履行过程中，如需变更合同内容，应签订补充协议

12.2合同解除：一方违约导致合同无法履行，另一方有权解除合同

第十三条合同的转让

13.1合同转让：未经对方同意，任何一方不得将合同权利义务全部或部分转让给第三方

13.2转让条件：如需转让，转让方应提前×个月通知对方，并经对方同意

第十四条合同的终止

14.1合同终止：合同履行完毕或合同解除、变更、转让无效时，合同终止

14.2