雨污水管道工程施工合同模板_副本8篇.docx

雨污水管道工程施工合同模板_副本8篇

篇1

发包方（甲方）：XX市XX区市政管理局

承包方（乙方）：XX市XX区水利工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，特订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：XX市XX区雨污水管道工程

2.工程地点：XX市XX区市区及周边地区

3.工程范围：雨污水管道的设计、施工、调试及竣工验收

4.工程规模：具体规模根据施工图纸及招标文件要求确定

二、合同工期

1.工期要求：本工程计划开工日期为XXXX年XX月XX日，计划竣工日期为XXXX年XX月XX日，具体以发包方下达的开工令为准。

2.工期延误：因下列原因造成工期延误，乙方不承担责任：

（1）因发包方原因导致的停工、窝工；

（2）不可抗力因素（如地震、台风等自然灾害）；

（3）施工图中存在的重大设计错误。

三、质量与验收

1.工程质量：乙方必须按照施工图纸、技术规范和操作规程施工，确保工程质量符合《市政工程质量检验评定标准》等相关标准。

2.验收标准：工程竣工后，乙方应提交完整的验收资料，包括施工图纸、施工记录、质量检查记录等。发包方将在收到验收资料后组织验收小组进行验收，验收标准依据相关法规和施工图纸制定。

3.验收程序：验收小组将对工程进行现场检查，对施工质量、安全等方面进行全面评估。如发现质量问题或安全隐患，乙方需按要求进行整改。整改完成后，重新提交验收资料，直至验收合格。

四、合同价款与支付方式

1.合同价款：本工程采用固定总价合同，具体金额根据施工图纸和招标文件确定。乙方在合同签订前需向发包方提交相应的报价清单。

2.支付方式：合同签订后，发包方将按照工程进度支付款项。具体支付节点如下：

（1）基础开挖完成后支付合同总金额的XX%；

（2）管道安装完成后支付合同总金额的XX%；

（3）竣工验收合格后支付合同总金额的XX%。

五、违约责任

1.乙方违约责任：若乙方在施工过程中存在质量问题或工期延误，需承担相应的违约责任。具体处罚措施根据问题的严重程度在验收报告中确定。

2.发包方违约责任：若发包方未按时支付款项或提供必要支持，需承担相应的违约责任。具体处罚措施根据问题的严重程度在验收报告中确定。

六、争议解决

1.争议解决方式：本合同的争议解决方式为先协商后仲裁。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.争议解决程序：在协商过程中，双方应本着友好合作的态度进行沟通。如协商不成，可依据合同条款向仲裁机构申请仲裁。仲裁裁决具有法律效力，双方应履行裁决结果。如仲裁结果仍不能使双方满意，可依法提起诉讼。

七、合同生效与终止

1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。合同签订后，双方应认真履行合同条款，确保工程顺利进行。

2.合同终止：在合同执行过程中，如遇不可抗力因素导致工程无法继续进行时，双方可协商终止合同。合同终止后，乙方应尽快撤出施工现场，并清理现场垃圾。发包方应根据实际情况给予乙方相应的补偿。

八、其他事项

1.安全施工：乙方应严格遵守安全施工规定，确保施工现场安全无事故。如发生安全事故，乙方需承担相应的法律责任。

2.文明施工：乙方应保持良好的施工环境，确保施工现场整洁有序。如因乙方原因导致施工现场混乱不堪或严重影响周边环境时，乙方需承担相应的法律责任。

3.竣工验收资料：竣工验收时，乙方需提交完整的竣工验收资料。资料应包括但不限于施工图纸、施工记录、质量检查记录等。如因乙方原因导致资料不齐全或不符合要求时，乙方需承担相应的法律责任。

4.保修服务：竣工验收合格后，乙方需提供一年的保修服务。保修期内如出现质量问题或需要维护时，乙方应及时响应并解决问题。如因乙方原因导致保修服务不到位或质量问题无法解决时，乙方需承担相应的法律责任。

5.合同修改与补充：本合同的修改和补充应由双方协商一致后进行书面确认。任何口头承诺或未经书面确认的修改和补充均视为无效。

6.争议解决管辖法院：本合同的争议解决管辖法院为XX市XX区人民法院。如双方协商不成时，任何一方可向该法院提起诉讼寻求法律救济。

篇2

甲方（发包方）：XXXXXX公司

乙方（承包方）：XXXXXX公司

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方向甲方承包雨污水管道工程施工项目相关事宜，达成如下协议