钻探劳务分包合同范本2025年通用.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

钻探劳务分包合同范本2025年通用

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1.分包方基本信息

1.2.总包方基本信息

2.合同标的及范围

2.1.钻探工程名称

2.2.钻探工程地点

2.3.钻探工程内容

2.4.钻探工程规模

3.工程进度及工期

3.1.工程进度安排

3.2.工期要求

3.3.工期延误责任

4.工程质量要求及验收标准

4.1.质量标准

4.2.验收程序

4.3.质量保证期

5.工程费用及支付方式

5.1.工程费用构成

5.2.费用支付方式

5.3.费用支付时间

5.4.费用调整

6.保险及安全责任

6.1.保险种类及范围

6.2.保险费用承担

6.3.安全责任

7.争议解决

7.1.争议解决方式

7.2.争议解决机构

7.3.争议解决程序

8.违约责任

8.1.违约情形

8.2.违约责任承担

9.合同解除

9.1.合同解除条件

9.2.合同解除程序

9.3.合同解除后果

10.合同生效及终止

10.1.合同生效条件

10.2.合同终止条件

10.3.合同终止程序

11.合同附件

11.1.附件一：工程量清单

11.2.附件二：工程进度计划

11.3.附件三：质量保证书

11.4.附件四：其他相关文件

12.合同签署

12.1.签署日期

12.2.签署地点

12.3.签署人员

13.合同份数

13.1.合同正本份数

13.2.合同副本份数

14.其他约定事项

第一部分：合同如下：

第一条合同双方基本信息

1.1分包方基本信息

1.1.1分包方名称：

1.1.2分包方法定代表人：

1.1.3分包方地址：

1.1.4分包方联系电话：

1.1.5分包方开户银行及账号：

1.2总包方基本信息

1.2.1总包方名称：

1.2.2总包方法定代表人：

1.2.3总包方地址：

1.2.4总包方联系电话：

1.2.5总包方开户银行及账号：

第二条合同标的及范围

2.1钻探工程名称：

2.2钻探工程地点：

2.3钻探工程内容：

2.3.1钻孔数量：

2.3.2钻孔深度：

2.3.3钻孔类型：

2.4钻探工程规模：

2.4.1钻探工程总量：

2.4.2钻探工程预算：

第三条工程进度及工期

3.1工程进度安排：

3.1.1钻探工程开工日期：

3.1.2钻探工程完工日期：

3.1.3各阶段工程进度节点：

3.2工期要求：

3.2.1钻探工程总工期：

3.2.2各阶段工程工期要求：

3.3工期延误责任：

3.3.1工期延误情形：

3.3.2工期延误责任承担方式：

3.3.3工期延误赔偿标准：

第四条工程质量要求及验收标准

4.1质量标准：

4.1.1国家及行业标准：

4.1.2设计文件及规范要求：

4.2验收程序：

4.2.1验收组织形式：

4.2.2验收程序及流程：

4.2.3验收时间安排：

4.3质量保证期：

4.3.1质量保证期限：

4.3.2质量保证期内责任承担：

第五条工程费用及支付方式

5.1工程费用构成：

5.1.1直接工程费：

5.1.2间接费：

5.1.3其他费用：

5.2费用支付方式：

5.2.1预付款：

5.2.2进度款：

5.2.3结算款：

5.2.4保修金：

5.3费用支付时间：

5.3.1预付款支付时间：

5.3.2进度款支付时间：

5.3.3结算款支付时间：

5.3.4保修金支付及退还时间：

5.4费用调整：

5.4.1调整情形：

5.4.2调整方式及标准：

第六条保险及安全责任

6.1保险种类及范围：

6.1.1人员意外伤害保险：

6.1.2财产保险：

6.1.3责任保险：

6.2保险费用承担：

6.2.1保险费用承担比例：

6.2.2保险费用支付方式：

6.3安全责任：

6.3.1安全责任主体：

6.3.2安全责任内容：

6.3.3安全责任追究：

第七条争议解决

7.1争议解决方式：

7.1.1协商解决：

7.1.2仲裁解决：

7.1.3诉讼解决：

7.2争议解决机构：

7.2.1协商解决机构：

7.2.2仲裁机构：

7.2.3法院：

7.3争议解决程序：

7.3.1协商解决程序：

7.3.2仲裁解决程序：

7.3.3诉讼解决程序：

第八条违约责任

8.1违约情形

8.1.1分包方未按合同